● Abierta · recibiendo ofertas

·Licitacion pública · LICITACION PÚBLICA

PROYECTO: “REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE LA PISTA Y PLATAFORMA DEL AERÓDROMO JUSTINIANO MONTENEGRO DE PEDASÍ, LOS SANTOS”⌄

🏛 Autoridad Aeronáutica Civil·Nº de proceso 2026-2-38-01-07-LP-000053

⏳ Cierre

36 días· 3 dic 2026

💰 Monto de referencia

50· USD

🥊 Competencia esperadaver ↓

Sin histórico del rubro

📦 Descripción de lo solicitado

PROYECTO: “REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE LA PISTA Y PLATAFORMA DEL AERÓDROMO JUSTINIANO MONTENEGRO DE PEDASÍ, LOS SANTOS”

🪞 Datos del proceso según el portal

Precio de referencia: B/. 499,500.00
Entidad: Autoridad Aeronáutica Civil
Unidad de Compra: Compras AAC
Dirección de la unidad de compra: CALLE HECTOR CONTE BERMUDEZ
Descripción: PROYECTO: “REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE LA PISTA Y PLATAFORMA DEL AERÓDROMO JUSTINIANO MONTENEGRO DE PEDASÍ, LOS SANTOS”
Objeto de Contratación: Obra
Objeto de contratación: Obra
Modalidad de adjudicación: Global
Estado (buscador del portal)

↩ Sigue explorando

MÁS DE ESTE RUBRO EN PANAMÁ

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS AUTOMATICAS PARA LA SEDE PRINCIPAL DEL REGISTRO PÚBLICO1 día

SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA LA PERFORACION DE UN POZO DE AGUA E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO SUMERGIBLE1 día

🔒 Con Pro: el posicionador en cada licitación, quién gana y a qué precio, y el pliego al instantePasar a Pro →

Fecha de estado (buscador del portal)

2026-10-20T18:18:17-05:00

Vigencia

240 Días calendario

Fecha de Publicación

20-10-2026 - 06:18 PM

Vigencia del Contrato

240 Días calendario

Fecha y hora de apertura de propuestas

03-12-2026 - 10:01 AM

Fecha y hora presentación de propuestas

03-12-2026 hasta 10:00 AM

Fecha y hora de reunión previa y homologación

30-10-2026 - 09:00 AM

Lugar de Entrega

Aeródromo Capitán Justiniano Montenegro, Distrito De Pedasí, Provincia de Los Santos.

Provincia de entrega

Los Santos

Lugar reunión previa y homologación

VIRTUAL

Garantías

Los proponentes seleccionados deberán garantizar por escrito a la entidad contratante lo siguiente: a) En el caso de obras, se obliga a responder por los defectos de construcción hasta por un término de tres (3) años. b) En el caso de bienes, se obliga a responder por los vicios hasta por un término de un (1) año; en caso de bienes perecederos el término será el usual al ciclo de vida del producto. c) En el caso de servicios, el término será de un (1) año para responder por el cumplimiento de éstos, en las posiciones pactadas

Otra garantia 1

1. OBJETO DEL CONTRATO La presente contratación tiene como objeto la “REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE LA PISTA Y PLATAFORMA DEL AERÓDROMO JUSTINIANO MONTENEGRO DE PEDASÍ, LOS SANTOS”.

Otra garantia 2

FORMA DE ADJUDICACIÓN La adjudicación de este acto público se realizará de forma global. Se deberá llenar el cuadro contenido en el formulario de propuest

Otra garantia 3

VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS Las propuestas deben tener una validez de ciento veinte (120) días hábiles, contados a partir de la fecha de la celebración del acto público

Otra garantia 4

4. PRECIO DE REFERENCIA El precio de referencia de este acto público será de B/. 499,500.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTÉSIMOS). El precio ofertado debe corresponder al precio total de los servicios requeridos en este pliego de cargos. La Autoridad Aeronáutica Civil, está exenta del pago del correspondiente ITBMS (7%), en virtud de lo dispuesto en el Artículo 12 de la Ley No. 89 de 1 de diciembre de 2010.

Otra garantia 5

VISITA EN CAMPO La visita en campo está programada para el día: 27 octubre de 2026 a las 10:00 am Persona de Contacto: Domingo Castillo Teléfono:5243855 Correo electrónico: domingo.castillo@aeronautica.gob.pa Solo se hará una vista de campo, por tanto, se pide a las empresas proponentes interesadas en la visita, ser puntuales con la fecha y la hora. Las visitas al lugar donde se realizará la obra, no son obligatorias, ni se exigirá entregar certificación de haber visitado el sitio como requisito para participar del acto público.

Otra garantia 6

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA A partir del 1 de enero de 2021, todas las propuestas deberán ser presentadas electrónicamente en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra.

Otra garantia 7

PROCEDIMIENTO APLICABLE Al tratarse de un procedimiento de Licitación Pública se seguirán las reglas contenidas en el artículo 58 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Otra garantia 8

REQUISITOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS Y OTROS REQUISITOS Cada uno de los documentos abajo señalados, deberá estar debidamente identificados en la propuesta por medio de separadores, de manera tal que facilite su revisión, análisis y/o evaluación. A continuación, los documentos mínimos obligatorios que deberán adjuntarse al Formulario de Propuesta y que deben ser cumplidos y aportados por todos los proponentes, incluidos todos los miembros del consorcio o asociación accidental. Se recomienda la presentación de los requisitos mínimos obligatorios de acuerdo al siguiente orden: IMPORTANTE: Incapacidad legal para contratar. Los proponentes deberán presentar junto con su oferta una declaración por parte de la persona natural o persona jurídica, en la que deberán certificar que no se encuentran incapacitados para contratar con las entidades estatales, VER. CONTINUIDAD EN EL PLIEGO DE CARGOS Adjunto. 8.1 hasta el punto 8.18

Otra garantia 9

SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS El periodo de subsanación de documentos será de dos (2) días hábiles. Solo se podrán subsanar aquellos documentos que fuesen presentados con la propuesta, entendiendo por subsanación la corrección de estos, en ningún caso se podrán subsanar documentos que no hubiesen sido presentados con la propuesta.

Otra garantia 10

PLAZO PARA FORMALIZAR LA ADJUDICACIÓN Y EL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA Cumplidas las formalidades establecidas en la Ley y el pliego de cargos, se procederá a adjudicar el acto de selección de contratista mediante resolución motivada en un período no mayor de siete (7) días hábiles. Una vez adjudicado el acto público, el representante legal de la entidad contratante o a quien se delegue esta función procederá a formalizar el contrato u orden de compra, en el plazo de (15) quince días hábiles, de acuerdo al artículo 132 del Decreto Ejecutivo 439 de 2020. El contrato u orden de compra se formalizará con la firma de las partes, se entenderá perfeccionado cuando sean refrendados por la Contraloría General de la República. Los contratos u órdenes de compra surtirán sus efectos transcurridos dos días hábiles después de su publicación en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas Ver continuidad en el pliego de Cargos Adjunto. 10

Otra garantia 11

FIANZA DE CUMPLIMIENTO La fianza de cumplimiento se consignará por una suma equivalente al 50 % del valor del contrato y su vigencia corresponderá al periodo de ejecución del contrato principal y al término de la liquidación, más el término de un año, si se trata de bienes muebles para responder por vicios redhibitorios, como mano de obra, material defectuoso o de inferior calidad que el adjudicado o cualquier otro vicio o defecto en el objeto del contrato, salvo los bienes muebles consumibles que no tengan reglamentación especial, cuyo término de cobertura será de seis meses, y por el término de tres años, para responder por defectos de reconstrucción o de construcción de la obra o bien inmueble conforme a los artículos 123 y 129 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, que regula la Contratación Pública, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Otra garantia 12

LUGAR Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE LA OBRA 12.1 Lugar: Aeródromo Capitán Justiniano Montenegro, Distrito De Pedasí, Provincia de Los Santos. 12.2 Plazo: Ciento veinte (120) días calendarios de ejecución contados a partir de la orden de proceder, para realizar los servicios detallados en este pliego de cargos. Etapas de ejecución del proyecto Tiempo de ejecución Observaciones Rehabilitación de superficie de rodadura pista y plataforma. 60 días A partir de la orden de proceder Pintura y señalización de pista y plataforma. 30 días Una vez finalizado la etapa de rehabilitación de carpeta asfáltica. Rehabilitación de estacionamientos y actividades complementarias. 30 días Una vez finalizado la etapa pintura y señalización. Total 120 días

Otra garantia 13

13. FIANZA DE PAGO ANTICIPADO El contratista deberá constituir la Fianza de Pago Anticipado y presentarla a la Autoridad Aeronáutica Civil antes o a la firma del contrato. El contratista se compromete a constituir una fianza de pago anticipado a favor de la Autoridad Aeronáutica civil y de la Contraloría General de la República, que representa el cien por ciento (100%) del valor total que le fue adelantado para iniciar el proyecto. El contratista se compromete a mantener vigente la fianza de pago anticipado hasta concluir con los trabajos y una vez estos hayan sido aceptados a conformidad por la Autoridad Aeronáutica Civil, se mantendrá vigente por un término adicional de treinta (30) días calendario. En todo momento, el contratista estará obligado a brindar información debidamente respaldada a la entidad contratante. La Contraloría General de la República fiscalizará el uso de estos fondos. Ver continuidad en el pliego de cargos adjunto. 13

Otra garantia 14

FORMA DE PAGO Los pagos al contratista se efectuarán de forma parcial (avance de obra) en virtud del cumplimiento de la ejecución de las diferentes actividades del proyecto, de acuerdo al artículo 109 y 110 del Texto Único de la Ley 22 de 2006. Los pagos al contratista se realizarán de forma parcial, por avance de las actividades descritas en el cronograma. Para que dichos pagos se hagan efectivos, el contrato debe estar debidamente refrendado por la Contraloría General de la República y la Orden de Proceder debe de haber sido emitida. Previo a la presentación de la cuenta parcial, el contratista deberá subsanar cualquier defecto u otros detalles que puedan surgir en el transcurso de presentación y cancelación de la cuenta. Ver Continuidad en el pliego de cargos adjunto. 14

Otra garantia 15

ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL La terminación de la obra objeto del contrato se recogerá en el acta de aceptación final, después de comprobar que se han cumplido todos los requisitos del contrato.

Otra garantia 16

VIGENCIA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO El contrato tendrá una vigencia de DOSCIENTOS CUARENTA (240) días calendario, de los cuales ciento veinte (120) días calendario corresponden a la ejecución del proyecto y ciento veinte (120) días calendario corresponden al periodo de liquidación del contrato. Contados a partir de la notificación o entrega de la orden de proceder de forma física o a través del portal electrónico “PanamaCompra”. El contrato se extenderá hasta la fecha de terminación o vencimiento del mismo, incluida sus prórrogas, y se considerará vigente hasta la fecha establecida para la liquidación, aunque haya expirado el plazo o término de ejecución pactado, conforme al artículo 106 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de mayo de 2020.

Otra garantia 17

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Las cláusulas pactadas dentro del contrato podrán ser modificadas a través de Adendas, de conformidad con el Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020, las cuales estarán sujetas al refrendo de la Contraloría General de la República. Ver continuidad en el pliego de cargo adjuntos 17

Otra garantia 18

ÓRDENES DE CAMBIO EN EL CONTRATO O AJUSTES A UNA ORDEN DE COMPRA Se podrá incluir, a criterio de la entidad licitante, en el respectivo modelo de contrato, el procedimiento para modificar, disminuir, aumentar, suspender temporalmente, cancelar o extender el alcance de la ejecución de la obra objeto del contrato. En caso de que estas órdenes representen nuevos costos, deberán documentarse como adendas al contrato o ajustes a la orden de compra.

Otra garantia 19

SUBCONTRATISTAS Salvo que el contrato disponga lo contrario, o que de su naturaleza y condiciones se deduzca que la obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, este podrá concertar con terceros la realización de determinadas fases de la obra. El contratista únicamente podrá subcontratar previa aprobación de la entidad licitante, salvo prohibición expresa contenida en el pliego de cargos. Para ser subcontratista se requiere estar inscrito en el Registro de Proponentes y no estar inhabilitado para contratar con el Estado, al momento de la subcontratación. El contratista adjudicatario del acto público responderá ante la entidad contratante, por las acciones u omisiones de su subcontratista. Será responsabilidad del contratista principal o adjudicatario, tomar las medidas y solicitar las garantías que considere necesarias para que los subcontratistas cumplan con las exigencias del subcontrato. Ver continuidad en el pliego de cargos adjunto. 19

Otra garantia 20

CESIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA Y CESIÓN DE CRÉDITOS El contratista podrá ceder los derechos que nazcan del contrato u orden de compra, previo cumplimiento de los requisitos, autorizaciones y/o formalidades respectivas establecidas por la Ley, el reglamento, el contrato, o por las condiciones consignadas en el pliego de cargos que haya servido de base al procedimiento de selección de contratista. Sin embargo, en todos los casos, será preciso que el cesionario reúna las condiciones y preste la garantía exigida al contratista, y que la Autoridad Aeronáutica Civil y el garante consientan en la cesión, haciéndolo constar así en el expediente respectivo. De acuerdo al artículo 96 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenador por la Ley 153 de 2020, el cesionario deberá contar con la capacidad técnica. Ver continuidad en el pliego de Cargos adjunto. 20

Otra garantia 21

MULTAS POR ATRASO EN LA ENTREGA Se impondrá multa de cuatro por ciento (4%) dividido entre treinta (30), por cada día calendario de atraso del valor equivalente a la parte del contrato dejada de entregar o ejecutar por el contratista.

Otra garantia 22

TERMINACIÓN UNILATERAL Sin perjuicio del procedimiento de resolución administrativa del contrato u orden de compra, la entidad contratante, en acto administrativo debidamente motivado, podrá disponer la terminación anticipada, cuando circunstancias de interés público debidamente comprobadas lo requieran, en cuyo caso el contratista deberá ser indemnizado por razón de los perjuicios causados con motivo de la terminación unilateral por la entidad contratante.

Otra garantia 23

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO Como causales de resolución administrativa del Contrato, además de las establecidas en el artículo 136 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, que regula la Contratación Pública, ordenado por la Ley 153 de 2020, se adicionan las siguientes: Terminación de contrato por mutuo acuerdo de las partes contratantes, en este caso las partes elaboraran un documento de terminación del Contrato, en el cual se establecerá la fecha de terminación de la Contrato, así como los términos necesarios para hacer efectiva tal terminación

Otra garantia 24

PROTECCIÓN DEL AMBIENTE / Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES El Contratista se obliga a desempeñar y ejecutar a cabalidad la obra, cumpliendo con los planes y compromisos adquiridos con la Entidad Contratante, fundamentados en las leyes, decretos y normas de la República de Panamá, así como los acuerdos o convenios de cooperación, asistencia o ayuda internacional de los cuales el Estado sea parte en materia de protección al medio ambiente en general, cultura ambiental, recursos hídricos, áreas protegidas y biodiversidad, cambio climático, protección forestal, mecanismos sustentables de agua, energía y la no contaminación ambiental y la protección de costas y mares.

Otra garantia 25

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL La póliza de responsabilidad civil será por un monto de CIEN MIL BALBOAS CON CERO CENTAVOS (B/. 100,000.00) para cubrir daños causados a terceras personas (incluyendo lesiones corporales y daños a la propiedad ajena) y a todos sus bienes en la ejecución del proyecto. Ejecutoriada la adjudicación, el proponente favorecido deberá constituir la Póliza de Responsabilidad Civil presentada a la Autoridad Aeronáutica Civil en un término no mayor a quince (15) días hábiles. Será un requisito que se considere a la Autoridad Aeronáutica Civil sus empleados y bienes como un tercero.

Otra garantia 26

GARANTÍA El contratista está obligado a responder por los defectos de construcción de la obra, materiales u equipos defectuosos, por un periodo de tres (3) años. Tal como lo dispone el artículo 86 del Texto Único de la Ley 22 de junio de 2006, ordenado por la ley 153 de 8 de mayo de 2020.

Correo electrónico

larin.guerra@aeronautica.gob.pa

Cargo

Analista de Compras

Nombre

Larin M. Guerra M.

Título

PROYECTO: “REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE LA PISTA Y PLATAFORMA DEL AERÓDROMO JUSTINIANO MONTENEGRO DE PEDASÍ, LOS SANTOS”

Dependencia

Autoridad Aeronautica Civil Sede

Forma de pago

Crédito

Tipo de proceso

Licitacion pública

Ver condiciones

https://www.panamacompra.gob.pa/Documentos/Condiciones%20Generales%20-%20Ley%2022.pdf

Término de pago

90 Días hábiles

Número de Proceso

2026-2-38-01-07-LP-000053

Días para subsanar

2 días hábiles

Término de entrega

120 Días calendario

Partida Presupuestaria

123820363.001.501

Validez de la propuesta

120 Día(s) hábile(s)

Principios de sostenibilidad

https://www.panamacompra.gob.pa/Documentos/PRINCIPIOS%20DE%20%20SOSTENIBILIDAD%20PARA%20PROVEEDORES%20DEL%20ESTADO%20-%20DGCP%20%20Final.pdf

Sala de reunion de homolgación virtual

https://teams.microsoft.com/meet/246681863070690?p=WOkhEJij9mQ01L1N3M

Causales de la resolución administrativa del contrato

Además de las dispuestas en el artículo 136 del Texto Único de la Ley 22 del 2006 ordenado por la Ley 153 de 2020, se tendrán las siguientes:

📑 Adendas

sin datos en el portal

📑 Fianzas

Fianza	Monto	Vigencia	Tipo
FIANZA DE PAGO ANTICIPADO El contratista deberá constituir la Fianza de Pago Anticipado y presentarla a la Autoridad Aeronáutica Civil antes o a la firma del contrato. El contratista se compromete a constituir una fianza de pago anticipado a favor de la Autoridad Aeronáutica civil y de la Contraloría General de la República, que representa el cien por ciento (100%) del valor total que le fue adelantado para iniciar el proyecto.VER CONTINUIDA EN EL PLIEGO DE CARGO ADJUNTO PUNTO 13	{"monto":100,"modo":2}	{"dias":30,"modo":1}	1

📑 Fianza de Propuesta

sin datos en el portal

📑 Condiciones especiales

Lista	Grupo	Subsanable	Texto
documentosPropuesta	2	subsanable	Certificado de existencia del Proponente. De tratarse de una persona natural, deberá acreditarse mediante la presentación de copia cotejada, copia simple o copia digital de la cédula de identidad personal o del pasaporte cuando se trate de personas naturales extranjeras. Cuando se trata de una persona jurídica, acreditarse mediante la presentación de copia cotejada, copia simple o copia digital de la Certificación del Registro Público, de encontrarse registrada en Panamá, o de la autoridad competente del país de constitución, cuando se trata de persona jurídica extranjera no registrada en Panamá (Esta certificación deberá haber sido expedida dentro de un (1) año inmediatamente anterior a su presentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 637 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 4 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020); Igualmente, en el caso de personas jurídicas, deberá adjuntarse copia cotejada, copia simple o copia digital de la cédula de identidad personal o del pasaporte del representante legal. Cuando se trate de un consorcio o de unión temporal debe adjuntarse el acuerdo de consorcio notariado en el que se establecerán las condiciones básicas que regirán sus relaciones y la persona que lo representará, quien deberá ser una de aquellas que conforman el consorcio o asociación accidental; De igual forma, se deberá aportar copia cotejada, copia simple o copia digital de la cédula de identidad personal o del pasaporte de la persona natural que funja como representante legal del consorcio o asociación accidental. Todos los integrantes del consorcio o asociación accidental deberán estar inscritos en el Registro de Proponentes, antes de la celebración del acto público; de igual forma, el consorcio o asociación accidental deberá inscribirse por conducto de su empresa líder antes de la celebración del acto público. Observación: Para todos los efectos legales, se entiende por proponente cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que participa y presente una oferta en un acto de selección de contratista.
documentosPropuesta	2	subsanable	Poder de representación en el acto público de selección de contratista. En caso que la propuesta sea suscrita por persona distinta al representante legal del proponente, su representante deberá acreditar mediante original, copia cotejada, copia simple o copia digital, que cuenta con poder especial, cuya firma debe estar autenticada por Notario Público o con poder general debidamente inscrito en el Registro Público de Panamá, con las facultades expresas para actuar como representante en el acto de selección de contratista.
documentosPropuesta	2	subsanable	Paz y Salvo de Renta. Todo proponente que sea contribuyente en Panamá deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con el Tesoro Nacional, a través de la impresión de la certificación digital emitida por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. Ante situaciones no imputables al proponente que le impidan la obtención de la referida certificación digital, la Dirección General de Ingresos podrá emitir dicho paz y salvo en medio impreso. Los proponentes extranjeros que no sean contribuyentes en Panamá deberán presentar una declaración jurada ante Notario, en la que harán constar que no son contribuyentes. No obstante, antes de la firma del contrato deberán inscribirse en la Dirección General de Ingresos, para obtener su Número Tributario (NT) y su respectivo paz y salvo con el Tesoro Nacional.
documentosPropuesta	2	subsanable	Paz y Salvo del Pago de Cuota Obrero Patronal a la Caja de Seguro Social. Todo proponente deberá acreditar que se encuentra paz y salvo con la Caja de Seguro Social en el pago de la cuota obrero patronal, a través de original, copia simple o digital del paz y salvo emitido por la Dirección General de Ingresos de la Caja de Seguro Social o en su defecto, mediante original, copia cotejada o copia digital de la certificación de no cotizante al régimen de seguridad social, emitida por dicha entidad de seguridad social.
documentosPropuesta	2	subsanable	Declaración Jurada de Medidas de Retorsión. Todo proponente, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 48 del 26 de octubre del 2016, a través de la declaración jurada de las medidas de retorsión, cuya firma debe estar autenticada por Notario Público, la cual se presentará en original, copia simple o copia digital.
documentosPropuesta	2	subsanable	Idoneidad de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. Los proponentes, sean personas naturales o jurídicas, que participen en actos de selección de contratista, que incluyan actividades de ingeniería y/o arquitectura, deberán presentar la Certificación expedida por la JTIA. En el caso de consorcios, los mismos deberán cumplir con lo establecido en la Resolución JTIA No.063 de 18 de noviembre de 2020.
documentosPropuesta	2	subsanable	Aviso de Operaciones. Todo proponente interesado en participar en un procedimiento de selección de contratista, deberá acreditar que tiene autorización para ejercer dicha actividad comercial, ya sea a través del aviso de operaciones o cualquier otro medio de prueba idóneo, cuyas actividades declaradas en el mismo, deben guardar relación con el objeto contractual. La documentación que acredite este requisito, podrá acreditarse mediante copia cotejada, copia simple o copia digital. Los miembros del consorcio que sean empresas extranjeras deberán aportar el documento similar que acredite que las mismas están autorizadas a operar comercialmente en el país en el que se encuentre registrada.
documentosPropuesta	2	subsanable	Paz y Salvo del Ministerio de Ambiente: Los proponentes que participen en actos de selección de contratista de obras o actividades de Ingeniería y Arquitectura, deberán acreditar que se encuentran paz y salvo con el Ministerio de Ambiente, mediante la presentación de original o copia del Paz y Salvo emitido por el Ministerio de Ambiente.
documentosPropuesta	2	subsanable	Carta de Compromiso Verde / Protección del Ambiente y uso sostenible de los Recursos Naturales: Los proponentes que participen en actos de selección de contratista de obras o actividades de Ingeniería y Arquitectura, deberán presentar junto con su oferta, una Carta de Compromiso Verde firmada por el representante legal o persona con poder de representación, en la que se compromete a desempeñar y ejecutar a cabalidad la obra, cumpliendo con las leyes, decretos y normas de la República de Panamá, así como los acuerdos o convenios de cooperación, asistencia o ayuda internacional de los cuales el Estado sea parte en materia de protección al medio ambiente en general, cultura ambiental, recursos hídricos, áreas protegidas y biodiversidad, cambio climático, protección forestal, mecanismos sustentables de agua, energía y la no contaminación ambiental y la protección de costas y mares. (Esta carta deberá ajustarse al modelo incluido en el Capítulo IV “Modelos, Formularios e Instructivos”). NOTA: La Carta de Compromiso Verde para Proveedores del Estado deberá ser suscrito y presentado por cada proponente. En caso de consorcios, este documento deberá ser suscrito y presentado tanto por el consorcio, a través de la persona designada para representarlo, así como por cada una de las empresas que lo conforman, de manera individual.
documentosPropuesta	2	subsanable	Carta de Adhesión a Principios de Sostenibilidad: Todos los proponentes deberán presentar la Carta de Adhesión a los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado, suscrita por el representante legal del proponente o persona delegada, en atención a lo establecido en artículo 40 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020 y el artículo52 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 2020. Estos Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado, tienen como propósito describir aquellas normas fundamentales en las relaciones comerciales que el Estado panameño espera mantener con sus proveedores. NOTA: Carta de Adhesión a Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado deberá ser suscrito y presentado por cada proponente. En caso de consorcios, este documento deberá ser suscrito y presentado tanto por el consorcio, a través de la persona designada para representarlo, así como por cada una de las empresas que lo conforman, de manera individual.
documentosPropuesta	2	subsanable	Pacto de Integridad: Todos los proponentes deberán presentar conjuntamente con su propuesta el Pacto de Integridad suscrito por el representante legal del proponente o persona delegada, en atención a lo establecido en los artículos 15 y 39 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020. Este Pacto de Integridad se fundamentará en los principios de transparencia y anticorrupción y deberá establecer que ninguna de las partes pagará, ofrecerá, exigirá ni aceptará sobornos ni actuará en colusión con otros competidores para obtener la adjudicación del contrato y se hará extensivo durante su ejecución. Los contratistas incluirán el pacto de integridad en los contratos que celebren con subcontratistas para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la contratación pública. NOTA: El Pacto de Integridad deberá ser suscrito y presentado por cada proponente. En caso de consorcios, este documento deberá ser suscrito y presentado tanto por el consorcio, a través de la persona designada para representarlo, así como por cada una de las empresas que lo conforman, de manera individual.
otrosDocumentos	3	subsanable	Desglose de Precio. Formulario N°1, Capitulo IV. Forma de cumplimiento: todos los proponentes deberán presentar el Formulario I debidamente completado, adjunto en el capítulo IV de este pliego de cargos. Este documento deberá ser firmado por el proponente (si es persona natural) o por el Representante Legal o Apoderado (si es persona Jurídica o Consorcio o Asociación Accidental), cumpliendo con el contenido en este pliego de cargos. De igual forma, debe ser firmado y sellado por el idóneo profesional responsable. La suma total de todos los renglones o fases, debe ser igual al precio total de la oferta. El proponente deberá omitir en la oferta propuesta el impuesto del ITBMS tal cual lo establece el artículo 12 de la Ley No. 89 del 1 de diciembre 2010.
otrosDocumentos	3	subsanable	Carta de Intención de Financiamiento. El proponente debe presentar Carta de Intención de Financiamiento que certifique la disponibilidad financiera aprobada por el cien por ciento (100 %) del monto total de la propuesta económica, emitida por una Institución bancaria reconocida por la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá. Si los bancos operan fuera del territorio nacional, se debe aportar adicionalmente, una certificación emitida por la institución homóloga a la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá, del país de origen, donde se certifique que el Banco es reconocido para operar como tal. La carta debe haber sido expedida con fecha posterior a la fecha de publicación del Aviso de Convocatoria de esta licitación, membretada y firmadas por personas debidamente autorizadas por el banco. No se requiere que la firma de la carta sea autenticada ante notario si la carta es original emitida por un banco local. Si el proponente es un Consorcio o Asociación Accidental, cualquiera de las empresas que conforman el consorcio/ asociación accidental podrá aportar la carta de intención de financiamiento. En caso de provenir del extranjero deberá presentarse debidamente autenticada por el Cónsul en el País de origen y verificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores o en su lugar apostillado.
otrosDocumentos	3	subsanable	Certificación o referencia bancaria Formulario N°2, Capitulo IV. El Proponente deberá presentar Carta (s) de Referencia (s) Bancaria(s), que certifiquen con la presentación de una sola carta o con la suma de la presentación de más de una carta, que el Proponente cuenta actualmente con disponibilidad de mínimo SEIS CIFRAS BAJAS, ya sea en cuenta de ahorros, en cuenta corriente, o línea de crédito por el mismo monto, o la suma de ellas, con esas cifras en los últimos seis (6) meses a la fecha de presentación de propuesta. Las cartas deberán ser emitidas con posterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria de la licitación, si la moneda de referencia no es Balboas o Dólares de los Estados Unidos de América las cartas deberán incluir su equivalencia en Dólares de los Estados Unidos de América aplicando la tasa oficial de cambio en la fecha de su emisión. La referencia bancaria deberá ser expedida por una entidad debidamente acreditada por la Superintendencia de Bancos de Panamá. Si los bancos operan fuera del territorio nacional, se debe aportar adicionalmente, una certificación de la institución homóloga a la Superintendencia de Bancos de Panamá, del país de origen, donde se certifique que el Banco es reconocido para operar como tal. Esta carta debe ser emitida en papel membrete de la institución crediticia que la expide, con los datos de la entidad bancaria para comprobación de la información. Si el proponente es un Consorcio o Asociación Accidental, cualquiera de las empresas que conforman el consorcio/ asociación accidental podrá aportar la certificación. Se comprende que la redacción de este documento variará de acuerdo a la entidad bancaria que la expide, pero deberá contener como mínimo la información arriba indicada.
otrosDocumentos	3	subsanable	Experiencia Técnica de la Empresa. El proponente deberá acreditar una experiencia mínima comprobable durante los últimos cinco (5) años, en la ejecución de proyectos de construcción y mantenimientos de infraestructura aeroportuaria, tales como pistas, plataformas y calles de rodaje; o en la construcción de carreteras de alto tráfico. Para tal efecto, el proponente deberá presentar tres (3) certificaciones o actas de aceptación final, que acrediten la participación de la empresa en, al menos, tres (3) proyectos de obra de las características antes mencionadas, ejecutados en los últimos cinco (5) años, cada uno por un monto no inferior a doscientos cincuenta mil balboas (B/. 250,000.00). Cada certificación deberá incluir la siguiente información: • Nombre de la entidad contratante o cliente. • Descripción general del proyecto. • Monto contratado. • Actividades ejecutadas. • Fecha de ejecución o finalización. • Nombre, número de teléfono y/o correo electrónico del contacto responsable para fines de verificación. En el caso que el proponente presente certificaciones, éstas deberán hacer referencia al presente acto público (nombre y número) y deberán ser expedidas y firmadas por la persona, empresa o institución responsable de la contratación. Todas las actas o certificaciones deberán indicar el valor real de la obra realizada, las características de la misma, sus actividades constructivas y el periodo de ejecución. NOTA: las certificaciones presentadas, no pueden ser de empresas que se encuentren inhabilitadas cuando se realice el acto público. Entiéndase también que firmantes o personas que formen parte de la empresa proponente, no podrán certificar trabajos realizados.
otrosDocumentos	3	subsanable	Experiencia Técnica de la Empresa. El proponente deberá acreditar una experiencia mínima comprobable durante los últimos cinco (5) años, en la ejecución de proyectos de construcción y mantenimientos de infraestructura aeroportuaria, tales como pistas, plataformas y calles de rodaje; o en la construcción de carreteras de alto tráfico. Para tal efecto, el proponente deberá presentar tres (3) certificaciones o actas de aceptación final, que acrediten la participación de la empresa en, al menos, tres (3) proyectos de obra de las características antes mencionadas, ejecutados en los últimos cinco (5) años, cada uno por un monto no inferior a doscientos cincuenta mil balboas (B/. 250,000.00). Cada certificación deberá incluir la siguiente información: • Nombre de la entidad contratante o cliente. • Descripción general del proyecto. • Monto contratado. • Actividades ejecutadas. • Fecha de ejecución o finalización. • Nombre, número de teléfono y/o correo electrónico del contacto responsable para fines de verificación. En el caso que el proponente presente certificaciones, éstas deberán hacer referencia al presente acto público (nombre y número) y deberán ser expedidas y firmadas por la persona, empresa o institución responsable de la contratación. Todas las actas o certificaciones deberán indicar el valor real de la obra realizada, las características de la misma, sus actividades constructivas y el periodo de ejecución. NOTA: las certificaciones presentadas, no pueden ser de empresas que se encuentren inhabilitadas cuando se realice el acto público. Entiéndase también que firmantes o personas que formen parte de la empresa proponente, no podrán certificar trabajos realizados.
otrosDocumentos	3	subsanable	Personal a cargo de la obra. Residente de Obra - Ingeniero(a) Civil o Arquitecto(a) El profesional propuesto para el cargo de Residente de Obra deberá acreditar una experiencia profesional mínima de cinco (5) años en la ejecución de proyectos con características similares, entendiéndose como tales: infraestructura aeroportuaria o carreteras de alto tráfico. Para el cumplimiento de este requisito se requiere se presente la siguiente documentación: - Hoja de vida del profesional propuesto firmada por representante legal. - Copia simple del título universitario. - Idoneidad registrada y vigente en la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura JTIA (aportar resolución vigente o carnet vigente). - Presentación de uno o más certificados, constancias y/o cartas de referencia emitidos por clientes, empresas constructoras, entidades públicas o privadas que, en conjunto, validen una experiencia mínima de cinco (5) años del profesional en los proyectos referenciados. Independientemente de la entidad que emita el documento, este deberá detallar claramente la siguiente información para ser considerado válido: • Cargo desempeñado. • Nombre, ubicación y características técnicas del proyecto o los proyectos, si es más de uno. • Montos de ejecución. • Fechas de ejecución, inicio y cierre. Pintor El profesional propuesto para el cargo de Pintor deberá acreditar una experiencia mínima de cinco (5) años en la ejecución de proyectos con actividades de pintura y señalización de superficie. Para el cumplimiento de este requisito se requiere se presente la siguiente documentación: - Deberá presentar Hoja de vida, detallando su experiencia. - Presentación de uno o más certificados, constancias y/o cartas de referencia emitidas por clientes, empresas constructoras, entidades públicas o privadas que demuestren una experiencia mínima de cinco (5) años en la ejecución de actividades de pintura y señalización de superficies. Independientemente de la entidad que emita el documento, este deberá detallar claramente la siguiente información para ser considerado válido: • Cargo u oficio desempeñado. • Nombre y ubicación de los proyectos donde participó. • Fechas o período de ejecución (inicio y cierre). Capataz de obra. El profesional propuesto para el cargo de Capataz de Obra deberá acreditar una experiencia mínima de cinco (5) años en la ejecución de proyectos de infraestructura aeroportuaria o carreteras de alto tráfico. Para el cumplimiento de este requisito se requiere se presente la siguiente documentación: - Deberá presentar Hoja de vida, detallando su experiencia. - Presentación de uno o más certificados, constancias y/o cartas de referencia emitidas por clientes, empresas constructoras, entidades públicas o privadas que demuestren una experiencia mínima de cinco (5) años en proyectos de infraestructura aeroportuaria o carreteras de alto tráfico. Independientemente de la entidad que emita el documento, este deberá detallar claramente la siguiente información para ser considerado válido: • Cargo u oficio desempeñado. • Nombre y ubicación de los proyectos donde participó. • Fechas o período de ejecución (inicio y cierre). Importante: En caso de que el personal propuesto labore actualmente en la empresa oferente, podrá presentar una certificación interna emitida por esta, siempre que se respalde de forma fehaciente con los datos contractuales y técnicos del proyecto ejecutado, la experiencia solicitada. De todo el personal propuesto se debe aportar hoja de vida actualizada, esta hoja de vida debe estar firmada por el proponente (si es persona natural) o por el Representante Legal o Apoderado (si es persona Jurídica o Consorcio o Asociación Accidental).
otrosDocumentos	3	subsanable	Declaración jurada de equipo, personal y materiales Forma de cumplimiento: El proponente deberá presentar una declaración jurada con firma autenticada ante Notario Público, en la cual se haga constar que la empresa cuenta con todo el personal idóneo, equipos, certificaciones de conformidad de producto y herramientas necesarios para la correcta ejecución del proyecto. Asimismo, deberá incluir el compromiso formal de entregar posteriormente el diseño de mezcla solicitado en las especificaciones técnicas. Adicionalmente, se deberá aportar el nombre, la cédula y el número de idoneidad del profesional propuesto, así como el cargo y el perfil asignados por la empresa proponente para la ejecución del proyecto.
otrosDocumentos	3	subsanable	Cronograma de ejecución: Forma de cumplimiento: El proponente deberá presentar un cronograma de obra elaborado en Microsoft Project, que incluya todas las actividades solicitadas en el presente pliego de cargos, firmado por el proponente (si es persona natural) o por el Representante Legal o Apoderado (si es persona Jurídica o Consorcio o Asociación Accidental). Sellado y firmado también por un profesional idóneo del equipo de trabajo de la Empresa Proponente: Arquitecto, o Ingeniero Civil. Debe estar compuesto por: 1. Desglose de actividades. 2. Secuencia de actividades. (Vinculadas mostrando las predecesoras) 3. Costo de actividades. 4. Duración de las actividades. 5. Diagrama de Gantt mostrando ruta crítica. Nota: Las actividades y los costos deben corresponder con el desglose de costos de la propuesta.

📑 Documentos del proceso

sin datos en el portal

📑 Convocatorias anteriores

sin datos en el portal

📑 Observaciones al informe

sin datos en el portal

📑 Documentos del acto público

sin datos en el portal

📑 Items de la licitación pública

Renglón	Código (UNSPSC)	Clasificación	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	ITBMS	Precio de referencia	Partida
1	30222015	Pista de rodadura	PROYECTO: “REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA OPERATIVA DE LA PISTA Y PLATAFORMA DEL AERÓDROMO JUSTINIANO MONTENEGRO DE PEDASÍ, LOS SANTOS”	1	Unidad	499500	0	499500

📑 Archivos de la licitación pública

Tipo	Descripción	Archivo	Formato	Fecha	URL
Otros documentos	SDI	SDI.pdf	pdf	31-08-2026 - 07:39 AM	https://apisv3.panamacompra.gob.pa/procesos-contratacion-archivos/v2/download-file-6A0473F8-38A5-F111-80EB-0017A477FC64-ZA-101-1AZ-12133562-ZA-101-1AZ-12133562
Otros documentos	RESULTADO DEL SDI	RESULTADO DEL SDI.pdf	pdf	31-08-2026 - 07:39 AM	https://apisv3.panamacompra.gob.pa/procesos-contratacion-archivos/v2/download-file-5D2EB709-39A5-F111-80EB-0017A477FC64-ZA-101-1AZ-12133564-ZA-101-1AZ-12133564
Otros documentos	Informe de sustentación	3-Informe de sustentacion.pdf	pdf	15-10-2026 - 04:01 PM	https://apisv3.panamacompra.gob.pa/procesos-contratacion-archivos/v2/download-file-6CEC088E-DBC8-F111-80EB-0017A477FC64-ZA-101-1AZ-12990970-ZA-101-1AZ-12990970
Otros documentos	Requisición	4-Requisicion.pdf	pdf	15-10-2026 - 04:17 PM	https://apisv3.panamacompra.gob.pa/procesos-contratacion-archivos/v2/download-file-B78FFCCE-DDC8-F111-80EB-0017A477FC64-ZA-101-1AZ-12991408-ZA-101-1AZ-12991408
Otros documentos	Certificado de Partida	Certificacion de Partida.pdf	pdf	15-10-2026 - 04:25 PM	https://apisv3.panamacompra.gob.pa/procesos-contratacion-archivos/v2/download-file-26B14BDC-DEC8-F111-80EB-0017A477FC64-ZA-101-1AZ-12991553-ZA-101-1AZ-12991553
Anexos	PLANO	PLANO.pdf	pdf	20-10-2026 - 01:21 PM	https://apisv3.panamacompra.gob.pa/procesos-contratacion-archivos/v2/download-file-D16C4019-B3CC-F111-80EB-0017A477FC64-ZA-101-1AZ-13066229-ZA-101-1AZ-13066229
Pliego de Cargos	PLIEGO DE CARGO	PLIEGO DE CARGOS - PEDASI 20-10-2026.pdf	pdf	20-10-2026 - 02:20 PM	https://apisv3.panamacompra.gob.pa/procesos-contratacion-archivos/v2/download-file-CA89C153-BBCC-F111-80EB-0017A477FC64-ZA-101-1AZ-13068987-ZA-101-1AZ-13068987

🎯 Posicionador de precio — ¿a cuánto vas a ofertar?

PRO

La herramienta para cada oferta: valida tu precio contra lo que realmente se adjudicó en este rubro.

🔒 Valida tu precio contra 9 contratos reales de este rubro antes de ofertarCrear cuenta gratis →

🏛 Proceso y cronograma

🗓 Publicación20 oct 2026
🗓 Cierre de ofertas03 dic 2026

Etapa: Vigente

🔔 No te pierdas ninguna licitación como estaRecibe las nuevas licitaciones como esta en Panamá en tu correo — gratis.

Crear alerta gratis →

🥊 Quién suele ganar aquí

Crear cuenta gratis →

🎯 El comprador

Autoridad Aeronáutica Civil

Ver la ficha del comprador →