● Abierta · recibiendo ofertas

·Menor cuantía nacional · MENOR CUANTÍA NACIONALBienesTrabajadores manuales temporales

MCN N° 166/2026_Servicio de Reparación de Camionetas de la Flota de la ANDE de la marca FORD , bajo la modalidad de Contrato Abierto⌄

🏛 Administración Nacional de Electricidad (ANDE)·Nº de proceso 483385

⏳ Cierre

7 días· 3 nov 2026

💰 Monto de referencia

550.000.000· PYG

🥊 Competencia esperadaver ↓

~4 oferentes· prom. rubro 24m

🔁 Compra recurrente: este comprador solicita esto ~1 vez al año (43 registradas, cada ~11 meses) · próxima estimada: 27 ago 2026ver historial ↓

📦 Detalle de lo solicitado· 400 líneas de 600 en la fuente

#	Ítem	Precio unit. est.
1	DESMONTAR (01) CAJA DE CMBIOS En catálogo: Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaciónUnidad de Medida: Unidad801116131 GRUPO Servicio de Reparación de Camionetas de la Flota de la ANDE de la marca FORD, bajo la modalidad de Contrato AbiePrecio unit. est.: 912,3 PYG	912,3 PYG
2	MONTAR (02) CAJA DE CAMBIOS En catálogo: Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaciónUnidad de Medida: Unidad801116131 GRUPO Servicio de Reparación de Camionetas de la Flota de la ANDE de la marca FORD, bajo la modalidad de Contrato AbiePrecio unit. est.: 912,3 PYG	912,3 PYG
3	REPARAR (04) CAJA DE CAMBIOS En catálogo: Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparaciónUnidad de Medida: Unidad801116131 GRUPO Servicio de Reparación de Camionetas de la Flota de la ANDE de la marca FORD, bajo la modalidad de Contrato Abie

↩ Sigue explorando

MÁS DE ESTE COMPRADOR (Administración Nacional de · 29 abiertas)

Lp1996-26 Adquisición de Repuestos para el CER1 día

Lp1985-26 Diseño, Suministro e Instalación de Alumbrado Público para Mejoramiento de Eficiencia Energética1 día

MÁS DE ESTE RUBRO EN PARAGUAY

LLAMADO Nº 81/2026 - SERV. DE CONSULTORIA PARA LA EVAL. FINAL DE CONCLUSION DEL “PROG. DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE CORREDORES DE INTEGRACION SUDOESTE REPUBLICA DEL PARAGUAY” CONTRATO DE PRESTAMO PAR 20/2015 (FONPLATA) Y CONVENIO DE PRESTAMO 1684P (OFID).1 día

LPN 95-26 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA DRAGER PERTENECIENTES AL IPS1 día

🔒 Con Pro: el posicionador en cada licitación, quién gana y a qué precio, y el pliego al instantePasar a Pro →

🪞 Datos del proceso según el portal

Convocante: Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación: Uoc Ande
Categoría: 76000000 - Servicios de Limpieza Industrial
Tipo de Procedimiento: MCN - Menor cuantía nacional
Estado: Publicado
Fecha de Publicación: 10-10-2026 - 07:25
Vigencia del Contrato: Los contratos abiertos definen su fecha de vigencia en el pliego
Fecha Límite de Consultas: martes, 20 de octubre de 2026 - 12:00
Fecha de Entrega de Ofertas: martes, 3 de noviembre de 2026 - 10:15
Fecha de Apertura de Ofertas: martes, 3 de noviembre de 2026 - 10:30
Lugar de Entrega de Ofertas: A través del portal, Oferta electrónica
Lugar de Apertura de Ofertas: A través del portal, Apertura electrónica
Lugar para Realizar Consultas: Consultas Virtuales a traves del portal
Monto Estimado: ₲ 550.000.000
Tipo de Garantía: Garantía Bancaria, Póliza
Porcentaje de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5%
Teléfono: 021-2172120-2172380
Correo Electrónico: compras@ande.gov.py
Cargo: Jefa de Dpto. de Compras - Jefa de Sección
Nombre: C.P Raquel Molinas - Lic. Gloria Agüero Martínez
ID de Licitación: 483385
Fuente de Financiamiento: Ver en Pliego de Bases y Condiciones
Nombre de la Licitación: MCN N° 166/2026_Servicio de Reparación de Camionetas de la Flota de la ANDE de la marca FORD , bajo la modalidad de Contrato Abierto
Sistema de Adjudicación: Total

📑 Lotes

Lote	Monto
1 GRUPO Servicio de Reparación de Camionetas de la Flota de la ANDE de la marca FORD, bajo la modalidad de Contrato Abierto.

📑 Documentos

Documento	Fecha	Archivo	URL
Acta de Prórroga	23-10-2026 - 13:06:19	acta-prorroga-mcn-166-2026-6adb85404f348.pdf	https://www.contrataciones.gov.py/api/convocatorias/1f1bd1a7-1b84-6c1e-9bdf-956cfeb2f37c/files/8d3a8f5e-f2e7-48d3-9fcc-74f53256ab25/download
Nota de Contestación	08-10-2026 - 10:02:28	nota-n-93-mcn-n-166-26-reparo-6ac792d5e472c.pdf	https://www.contrataciones.gov.py/api/convocatorias/1f1bd1a7-1b84-6c1e-9bdf-956cfeb2f37c/files/68bae7e4-1250-451a-81eb-6511cba4e73b/download
Dictamen Técnico EETT	08-10-2026 - 10:02:28	dictamen-tecnico-mcn-166-26-uv-6ac7929e5b58b.pdf	https://www.contrataciones.gov.py/api/convocatorias/1f1bd1a7-1b84-6c1e-9bdf-956cfeb2f37c/files/83240255-87ee-481a-a49a-2fdb59b05966/download
Nota Dirigida Al Director Nacional	01-10-2026 - 17:29:22	nota-n-79-comunicacion-mcn-166-26-6abec20bcc28b.pdf	https://www.contrataciones.gov.py/api/convocatorias/1f1bd1a7-1b84-6c1e-9bdf-956cfeb2f37c/files/63703846-9d23-4bb4-8d31-2e960931c290/download
PBC	01-10-2026 - 17:29:23	pdg-editable-6abec182493e2.zip	https://www.contrataciones.gov.py/api/convocatorias/1f1bd1a7-1b84-6c1e-9bdf-956cfeb2f37c/files/322be21f-f5f1-4d80-a5bd-c2b0488543d9/download

Qué se está comprando

DESMONTAR (01) CAJA DE CMBIOS En catálogo: Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación: Unidad de Medida: Unidad MONTAR (02) CAJA DE CAMBIOS En catálogo: Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación: Unidad de Medida: Unidad REPARAR (04) CAJA DE CAMBIOS En catálogo: Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación: Unidad de Medida: Unidad DESMONTAR (01) DIFERENCIAL TRASERO En catálogo: Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación: Unidad de Medida: Unidad MONTAR (02) DIFERENCIAL TRASERO En catálogo: Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación: Unidad de Medida: Unidad REPARAR (04) DIFERENCIAL TRASERO En catálogo: Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación: Unidad de Medida: Unidad CAMBIAR (03) CRUCETA CARDAN En catálogo: Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación: Unidad de Medida: Unidad CAMBIAR (03) BRIDA CARDAN En catálogo: Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación: Unidad de Medida: Unidad CAMBIAR (03) CENTRALIZADOR CARDAN En catálogo: Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación: Unidad de Medida: Unidad DESMONTAR (01) CAJA DE CAMBIOS En catálogo: Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación: Unidad de Medida: Unidad MONTAR (02) CAJA DE CAMBIOS En catálogo: Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación: Unidad de Medida: Unidad REPARAR (04) CAJA DE CAMBIOS En catálogo: Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación: Unidad de Medida: Unidad CAMBIAR (03) CAJA SELECTORA DE CAMBIOS En catálogo: Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación: Unidad de Medida: Unidad DESMONTAR (01) CAJA

Ver texto completo ▾

Los requisitos completos, especificaciones y condiciones están en el pliego (botón arriba).

📅 Publicada: 10 oct 2026

🏛 Proceso y cronograma+11 días

🗓 Publicación10 oct 2026
Objeto editado✓17 oct 2026
🗓 Preguntas y aclaraciones hasta20 oct 2026
Plazo extendido +11d → 3 nov 2026✓27 oct 2026
🗓 Cierre de ofertas03 nov 2026

Modalidad: Menor cuantía nacional
Etapa: En Convocatoria (Abierta)
Tipo: Bienes
Categoría: Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación
Entrega de ofertas: En persona · A través del portal, Oferta electrónica
Lugar de apertura: A través del portal, Apertura electrónica
Adjudicación: Por Total
Garantía de oferta: 5 % · 120 días
Lotes · 1: 1 - 1 - Servicio de Reparación de Camionetas de la Flota de la ANDE de la marca FORD, bajo la modalidad de Contrato Abierto.550.000.000 PYG
Vigencia del contrato: hasta 2028-12-31
Contacto: C.P Raquel Molinas - Lic. Gloria Agüero Martínez· 021-2172120-2172380compras@ande.gov.py

📋 Condiciones de la oferta · del pliego

Validez de la oferta: 90 días
Validez de la garantía: 120 días
Presentación: Un sobre
Autorización del fabricante: En el caso que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado los equipos para los cuales es requerido el servicio de mantenimiento, sino sea importador, distribuidor o representante de la marca de los equipos indicada en las Especificac…
Muestras: No aplica
Visita técnica: No aplica
Subcontratación: No aplica
Reposición / soporte: Dentro de las setenta y dos (72) horas, contados a partir del día siguiente a la fecha del reclamo efectuado por escrito, por la Unidad Administradora del Contrato.
Garantía de los bienes: El periodo de garantía de funcionamiento a efectos de los repuestos reemplazados
Moneda: Moneda Nacional
Anticipo: No aplica
Garantía de cumplimiento

🔔 No te pierdas ninguna licitación como estaRecibe las nuevas licitaciones de Trabajadores manuales temporales en Paraguay en tu correo — gratis.

Crear alerta gratis →

🥊 Quién suele ganar aquí

Crear cuenta gratis →

🎯 El comprador

Administración Nacional de Electricidad (ANDE)

29 abiertas ahora

Ver la ficha del comprador →