● Abierta · recibiendo ofertas
·Licitación Pública (Art. 17 LCE) · LICITACIÓN PÚBLICA (ART. 17 LCE)Obras🏛 MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN, GUATEMALA·TESORERIA MUNICIPAL·📍 Guatemala·Nº de proceso 31834949
⏳ Cierre
20 días· 17 nov 2026
💰 Monto de referencia
🔒 Crea tu cuenta gratis para verlo🥊 Competencia esperadaver ↓
~3 oferentes· prom. rubro 24m
MEJORAMIENTO CALLE RURAL COMUNIDAD LA BARCA, AMATITLAN, GUATEMALA 1 REPLANTEO TOPOGRAFICO 2 REMOCION DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE 3 CORTE DE CAJUELA 4 ESCARIFICACION Y HOMOGENIZACION DE SUB-BASE 5 B
MÁS DE ESTE COMPRADOR (MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN,)
MÁS DE ESTE RUBRO EN GUATEMALA
| Tipo | Archivo | Tamaño |
|---|---|---|
| Anuncio, convocatoria o invitación | CONVOCATORIA MEJORAMIENTO CALLE RURAL COMUNIDAD LA BARCA.pdf | 512KB |
| Bases, especificaciones generales o términos de referencia | ESPECIFICACIONES TECNICAS LA BARCA.pdf | 3929KB |
| Bases, especificaciones generales o términos de referencia | L 16 LA BARCA-.pdf | 661KB |
| Dictamen de aprobación de estudio de factibilidad | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD LA BARCA.pdf | 235KB |
| Dictamen de aprobación de impacto ambiental | RESOLUCION MEDIO AMBIENTE LA BARCA.pdf | 1746KB |
| Dictamen técnico | DICTAMEN TECNICO MEJORAMIENTO CALLE RURAL COMUNIDAD LA BARCA.pdf | 216KB |
| Diseño del Proyecto | CONSTANCIA DE DISENO LA BARCA.pdf | 210KB |
| Estudio de impacto ambiental | EAI LA BARCA.pdf | 141KB |
| Estudios, diseños o planos | PLANO LA BARCA 1.pdf | 1560KB |
| Estudios, diseños o planos | PLANO LA BARCA 6.pdf | 2022KB |
| Estudios, diseños o planos | PLANO LA BARCA 5.pdf | 1528KB |
| Estudios, diseños o planos | PLANO LA BARCA 4.pdf | 1617KB |
| Estudios, diseños o planos | PLANO LA BARCA 3.pdf | 1398KB |
| Estudios, diseños o planos | PLANO LA BARCA 2.pdf | 1443KB |
| Modelo de oferta (formulario) | MODELO DE OFERTA MEJORAMIENTO CALLE RURAL COMUNIDAD LA BARCA.pdf | 435KB |
| Opinión Jurídica o dictamen jurídico | DICTAMEN JURIDICO MEJORAMIENTO CALLE RURAL COMUNIDAD LA BARCA.pdf | 967KB |
| Proyecto de contrato | MODELO CONTRATO MEJORAMIENTO CALLE RURAL COMUNIDAD LA BARCA.pdf | 412KB |
| Resolución de aprobación de bases | RESOLUCION APROBACION DE BASES MEJORAMIENTO CALLE RURAL COMUNIDAD LA BARCA.pdf | 385KB |
| Selección de supervisor de la obra | CONSTANCIA DE SUPERVISION LA BARCA.pdf | 306KB |
| Solicitud o requerimiento de bien, servicio o suministro | CARTA SOLICITUD LA BARCA0001.pdf | 132KB |
| Solicitud o requerimiento de bien, servicio o suministro | RESOLUCION APROBACION MODIFICACION DE BASES MEJORAMIENTO CALLE RURAL COMUNIDAD LA BARCA.pdf | 609KB |
| Solicitud o requerimiento de bien, servicio o suministro | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MEJORAMIENTO CALLE RURAL COMUNIDAD LA BARCA.pdf | 47KB |
| Solicitud o requerimiento de bien, servicio o suministro | L 16 LA BARCA--.pdf | 659KB |
| Solicitud o requerimiento de bien, servicio o suministro | L 16 LA BARCA.pdf | 652KB |
| Solicitud o requerimiento de bien, servicio o suministro | ESPECIFICACIONES TECNICAS MEJORAMIENTO CALLE RURAL COMUNIDAD LA BARCA.pdf | 47KB |
| No | Acción | Descripción |
|---|---|---|
| 4 | MODIFICACIÓN: se modificó manualmente el concurso | Modificación del concurso según documento de respaldo "331-2026" y fecha "08.octubre.2026". Descripción de los documentos: MODIFICACION DE BASES Aviso, resolución o acuerdo de modificación 31834949@RESOLUCION APROBACION MODIFICACION DE BASES MEJORAMIENTO CALLE RURAL COMUNIDAD LA BARCA.pdf (609KB) Modificación de cronograma 31834949@CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MEJORAMIENTO CALLE RURAL COMUNIDAD LA BARCA.pdf (47KB) Bases, especificaciones generales o términos de referencia 31834949@L 16 LA BARCA--.pdf (659KB) Por: DE LEÓN,MORALES,,DÉNILSON,ANTONIO. 12.octubre.2026 15:24:33 |
| 3 | CREACIÓN: se creó el concurso en el sistema | El concurso público con NOG '31834949' fue publicado exitosamente despues de haber finalizado el tiempo del proyecto de base. La creación con origen desde Proyecto de bases fue exitosa. Se crearon 1 productos Se agregaron 22 documentos como anexos de las bases. Diseño del Proyecto 31834949@CONSTANCIA DE DISENO LA BARCA.pdf (210KB) Selección de supervisor de la obra 31834949@CONSTANCIA DE SUPERVISION LA BARCA.pdf (306KB) Estudio de impacto ambiental 31834949@EAI LA BARCA.pdf (141KB) Dictamen de aprobación de estudio de factibilidad 31834949@DICTAMEN DE FACTIBILIDAD LA BARCA.pdf (235KB) Dictamen de aprobación de impacto ambiental 31834949@RESOLUCION MEDIO AMBIENTE LA BARCA.pdf (1746KB) Resolución de aprobación de bases 31834949@RESOLUCION APROBACION DE BASES MEJORAMIENTO CALLE RURAL COMUNIDAD LA BARCA.pdf (385KB) Solicitud o requerimiento de bien, servicio o suministro 31834949@CARTA SOLICITUD LA BARCA0001.pdf (132KB) Anuncio, convocatoria o invitación 31834949@CONVOCATORIA MEJORAMIENTO CALLE RURAL COMUNIDAD LA BARCA.pdf (512KB) Bases, especificaciones generales o términos de referencia 31834949@L 16 LA BARCA-.pdf (661KB) Bases, especificaciones generales o términos de referencia 31834949@ESPECIFICACIONES TECNICAS LA BARCA.pdf (3929KB) Proyecto de contrato 31834949@MODELO CONTRATO MEJORAMIENTO CALLE RURAL COMUNIDAD LA BARCA.pdf (412KB) Modelo de oferta (formulario) 31834949@MODELO DE OFERTA MEJORAMIENTO CALLE RURAL COMUNIDAD LA BARCA.pdf (435KB) Dictamen técnico 31834949@DICTAMEN TECNICO MEJORAMIENTO CALLE RURAL COMUNIDAD LA BARCA.pdf (216KB) Estudios, diseños o planos 31834949@PLANO LA BARCA 1.pdf (1560KB) Estudios, diseños o planos 31834949@PLANO LA BARCA 2.pdf (1443KB) Estudios, diseños o planos 31834949@PLANO LA BARCA 3.pdf (1398KB) Estudios, diseños o planos 31834949@PLANO LA BARCA 4.pdf (1617KB) Estudios, diseños o planos 31834949@PLANO LA BARCA 5.pdf (1528KB) Estudios, diseños o planos 31834949@PLANO LA BARCA 6.pdf (2022KB) Opinión Jurídica o dictamen jurídico 31834949@DICTAMEN JURIDICO MEJORAMIENTO CALLE RURAL COMUNIDAD LA BARCA.pdf (967KB) Por: CASTILLO,SAZO,,FLORIDALMA,. 07.octubre.2026 15:58:33 |
| 2 | ESTATUS (AUTOMÁTICO): hubo un cambio automático del estatus del concurso. | Estatus anterior: Vigente(se aceptan observaciones) . Estatus actual: Finalizado (sin observaciones) . Por: Sistema GUATECOMPRAS. 09.septiembre.2026 08:17:06 |
| 1 | CREACIÓN: se creó el concurso en el sistema | Las bases deben incluir la forma de evaluación |
| Apertura de ofertas debe ser pública |
La herramienta para cada oferta: valida tu precio contra lo que realmente se adjudicó en este rubro.
🔔 No te pierdas ninguna licitación como estaRecibe las nuevas licitaciones como esta en Guatemala en tu correo — gratis.
Crear alerta gratis →