● Abierta · recibiendo ofertas
·Licitación Pública (Art. 17 LCE) · LICITACIÓN PÚBLICA (ART. 17 LCE)ObrasGestión de construcción de edificios🏛 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-·UNIDAD DE LOGISTICA·📍 Guatemala·Nº de proceso 31745318
⏳ Cierre
12 días· 9 nov 2026
💰 Monto de referencia
🔒 Crea tu cuenta gratis para verlo🥊 Competencia esperadaver ↓
~4 oferentes· prom. rubro 24m
CONSTRUCCION EDIFICIO DE ADMINISTRACION EDUCATIVA DE LA ENCA (A1-18) Ver especificaciones técnicas y generales en Bases de Licitación
MÁS DE ESTE COMPRADOR (ESCUELA NACIONAL CENTRAL · 4 abiertas)
| Tipo | Archivo | Tamaño |
|---|---|---|
| Anuncio, convocatoria o invitación | INVITACION A LICITAR CONSTRUCCION EDIFICIO DE ADMINISTRACION EDUCATIVA.doc | |
| Bases, especificaciones generales o términos de referencia | BASES DE LICITACION EVENTO EDIFICIO ADMINISTRATIVO FINALES.docx | |
| Dictamen de aprobación de estudio de factibilidad | DICTAMEN DE APROBACION DE FACTIBILIDAD EDIFICIO DE ADMINISTRACION EDUCATIVA_1.pdf | |
| Dictamen de aprobación de impacto ambiental | DICTAMEN DE APROBACION DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION EDUCATIVA.pdf | |
| Dictamen técnico | DICTAMEN TECNCIO LICITACION CONSTRUCCION EDIFICIO DE ADMINISTRACION EDUCATIVA.pdf | |
| Diseño del Proyecto | DISENO DEL PROYECTO DEL EDIFICIO DE ADMINISTRACION EDUCATIVA.pdf | |
| Estudio de impacto ambiental | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL EDIFICIO ADMINISTRACION EDUCATIVA_1.pdf | |
| Estudios, diseños o planos | PLANOS LICITACION CONSTRUCCION EDIFICIO ADMINISTRACION EDUCATIVA.pdf | |
| Modelo de oferta (formulario) | FORMULARIO STANDAR DE OFERTA LICITACION EVENTO EDIFICIO ADMINISTRATIVO.docx | |
| Opinión Jurídica o dictamen jurídico | DICTAMEN JURIDICO LICITACION CONSTRUCCION EDIFICIO ADMINISTRACION EDUCATIVA.pdf | |
| Proyecto de contrato | Modelo Contrato contruccion edificio administrativo.doc | |
| Resolución de aprobación de bases | RESOLUCION DE APROBACION DE BASES DEL EVENTO DE LICITACION CONSTRUCCION EDIFICIO DE ADMINISTRACION EDUCATIVA DE LA ENCA.pdf | |
| Selección de supervisor de la obra | RESOLUCION DE NOMBRAMIENTO DE SUPERVISOR DE OBRA EIDIFICIO ADMINISTRACION EDUCATIVA.pdf | |
| Solicitud o requerimiento de bien, servicio o suministro | PEDIDO 286 CONSTRUCCION EDIFICIO DE ADMINISTRACION EDUCATIVA.pdf | |
| Solicitud o requerimiento de bien, servicio o suministro | Respuesta.pdf | 49KB |
| Solicitud o requerimiento de bien, servicio o suministro | Respuesta No. 2.pdf | 50KB |
| Solicitud o requerimiento de bien, servicio o suministro | Respuesta No. 1.pdf | 57KB |
| Solicitud o requerimiento de bien, servicio o suministro | Resolucion No. 182-2026.pdf | 233KB |
| Solicitud o requerimiento de bien, servicio o suministro | CRONOGRAMA CONSTRUCCION EDIFICIO DE ADMINISTRACION EDUCATIVA DE LA ENCA A1-18.pdf | 124KB |
| No | Acción | Descripción |
|---|---|---|
| 8 | RESPUESTAS: se publicaron respuestas sobre el concurso | Publicación de respuestas relacionadas al NOG 31745318 [email protected] (49KB) Por: RIVERA,QUIÑONEZ,,OSCAR,JAVIER. 22.octubre.2026 09:01:05 |
| 7 | RESPUESTAS: se publicaron respuestas sobre el concurso | Publicación de respuestas relacionadas al NOG 31745318 31745318@Respuesta No. 2.pdf (50KB) Por: RIVERA,QUIÑONEZ,,OSCAR,JAVIER. 21.octubre.2026 10:49:47 |
| 6 | RESPUESTAS: se publicaron respuestas sobre el concurso | Publicación de respuestas relacionadas al NOG 31745318 31745318@Respuesta No. 1.pdf (57KB) Por: RIVERA,QUIÑONEZ,,OSCAR,JAVIER. 21.octubre.2026 10:36:13 |
| 5 | DOCUMENTOS: se publicaron documentos sobre el concurso | Comentario: Resolucion No. 182-2026.. Se agregó un documento. al NOG 31745318 31745318@Resolucion No. 182-2026.pdf (233KB) Por: RIVERA,QUIÑONEZ,,OSCAR,JAVIER. 08.octubre.2026 15:42:02 |
| 4 | DOCUMENTOS: se publicaron documentos sobre el concurso | Comentario: CRONOGRAMA EDIFICIO DE ADMINISTRACION EDUCATIVA DE LA ENCA (A1-18).. Se agregó un documento. al NOG 31745318 31745318@CRONOGRAMA CONSTRUCCION EDIFICIO DE ADMINISTRACION EDUCATIVA DE LA ENCA A1-18.pdf (124KB) Por: RIVERA,QUIÑONEZ,,OSCAR,JAVIER. 29.septiembre.2026 15:26:16 |
La herramienta para cada oferta: valida tu precio contra lo que realmente se adjudicó en este rubro.
🔔 No te pierdas ninguna licitación como estaRecibe las nuevas licitaciones de Gestión de construcción de edificios en Guatemala en tu correo — gratis.
Crear alerta gratis →ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-
4 abiertas ahora
Ver la ficha del comprador →