● Abierta · recibiendo ofertas

·Licitacion pública · LICITACION PÚBLICARestauración de edificios, mojones o monumentos

REPARACIONES AL AERÓDROMO MANUEL NIÑO DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO⌄

🏛 Autoridad Aeronáutica Civil·Nº de proceso 2026-2-38-01-01-LP-000054

⏳ Cierre

1 día· 11 nov 2026

💰 Monto de referencia

50· USD

🥊 Competencia esperadaver ↓

Sin histórico del rubro

📦 Descripción de lo solicitado

REPARACIONES AL AERÓDROMO MANUEL NIÑO DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO

🪞 Datos del proceso según el portal

Precio de referencia: B/. 90,000.00
Entidad: Autoridad Aeronáutica Civil
Unidad de Compra: Compras AAC
Dirección de la unidad de compra: CALLE HECTOR CONTE BERMUDEZ
Descripción: REPARACIONES AL AERÓDROMO MANUEL NIÑO DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO
Objeto de Contratación: Obra
Objeto de contratación: Obra
Modalidad de adjudicación: Global
Estado (buscador del portal): Vigente

↩ Sigue explorando

MÁS DE ESTE RUBRO EN PANAMÁ

MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOCE (12)MESES PARA LAS CALDERAS N°1 Y N°2 MARCA CLEAVER BROOKS, LOCALIZADAS EN LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE CETRALIZACION DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DR. AAM1 día

Aumento de carga para el centro educativo ipta joaquina h. de torrijos1 día

🔒 Con Pro: el posicionador en cada licitación, quién gana y a qué precio, y el pliego al instantePasar a Pro →

Fecha de estado (buscador del portal)

2026-10-26T15:00:30-05:00

Vigencia

300 Días calendario

Fecha de Publicación

26-10-2026 - 03:00 PM

Vigencia del Contrato

300 Días calendario

Fecha y hora de apertura de propuestas

11-11-2026 - 10:01 AM

Fecha y hora presentación de propuestas

11-11-2026 hasta 10:00 AM

Lugar de Entrega

Aeródromo Manuel Niño de Changuinola, Provincia de Bocas del Toro

Provincia de entrega

Bocas del Toro

Garantías

Los proponentes seleccionados deberán garantizar por escrito a la entidad contratante lo siguiente: a) En el caso de obras, se obliga a responder por los defectos de construcción hasta por un término de tres (3) años. b) En el caso de bienes, se obliga a responder por los vicios hasta por un término de un (1) año; en caso de bienes perecederos el término será el usual al ciclo de vida del producto. c) En el caso de servicios, el término será de un (1) año para responder por el cumplimiento de éstos, en las posiciones pactadas

Otra garantia 1

1. OBJETO DEL CONTRATO Contrato de obra para el proyecto “REPARACIONES AL AERÓDROMO MANUEL NIÑO DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO”

Otra garantia 2

2. FORMA DE ADJUDICACIÓN La adjudicación de este acto público se realizará de manera global. Se deberá llenar el cuadro de propuesta contenido en el formulario de propuesta.

Otra garantia 3

3. VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS Las propuestas deben tener una validez de Ciento Veinte (120) días hábiles, contados a partir de la fecha de la celebración del acto público.

Otra garantia 4

4. PRECIO DE REFERENCIA El precio de referencia para este acto público es de B/. 90,000.00 (NOVENTA MIL CON CERO CENTÉSIMOS). El precio ofertado debe corresponde al precio total de los servicios requeridos en este pliego de cargos. La Autoridad Aeronáutica Civil, está exenta del pago del correspondiente ITBMS (7%), en virtud de los dispuesto en el Artículo 12 de la Ley No. 89 de 1 de diciembre de 2010.

Otra garantia 5

5. VISITA EN CAMPO La visita en campo está programada para el día 17 de septiembre de 2026 a las 11:00 a.m. Persona de Contacto: Ing. Rúbens Yap Teléfono: 524-4056 Correo electrónico: Rubens.yap@aeronáutica.gob.pa Sólo se hará una visita de campo, por tanto, se pide a las empresas proponentes interesadas en la visita, ser puntuales con la fecha y la hora. Los proponentes que no puedan acudir a la visita oficial programada podrán coordinar con la entidad licitante visitas al sitio donde se va construir la obra. Las visitas al lugar donde se realizará la obra, no son obligatorias, ni se exigirá entregar certificación de haber visitado el sitio como requisito para participar del acto público.

Otra garantia 6

6. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. A partir del 1 de enero de 2021, todas las propuestas deberán ser presentadas electrónicamente en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”.

Otra garantia 7

7. PROCEDIMIENTO APLICABLE Al tratarse de un procedimiento de Licitación Pública se seguirán las reglas contenidas en el artículo 58 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Otra garantia 8

NOTAS: 1. Todos los documentos que acompañan la propuesta deberán estar vigentes al momento de la celebración del acto público. 2. Aquellos documentos que no tengan una vigencia establecida en el pliego de cargos deberán tener fecha de expedición posterior a la publicación del aviso de convocatoria del acto público. Esto es aplicable a las actas de trabajos realizados, certificado de existencia de proponente y cualquier otro documento de emisión única. 3. Con relación a las fechas contenidas en los sellos notariales de las declaraciones juradas y/o aquel documento que requiera tal sello, deberán tener fecha posterior a la publicación del aviso de convocatoria del acto público. Los proponentes deberán presentar sus documentos siguiendo las observaciones particulares al final de cada uno de los formularios y plantillas adjuntos al pliego de cargos.

Otra garantia 9

9. SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS El periodo de subsanación de documentos será de dos (2) días hábiles después de la fecha de apertura de las propuestas. Sólo se podrán subsanar aquellos documentos que fuesen presentados con la propuesta, entendiendo por subsanación la corrección de estos, en ningún caso se podrán subsanar documentos que no hubiesen sido presentados con la propuesta.

Otra garantia 10

10. PLAZO PARA FORMALIZAR LA ADJUDICACIÓN Y EL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA Cumplidas las formalidades establecidas en la Ley y el pliego de cargos, se procederá a adjudicar el acto de selección de contratista mediante resolución motivada en un período no mayor de siete (7) días hábiles. Una vez adjudicado el acto público, el representante legal de la entidad contratante o a quien se delegue esta función procederá a formalizar el contrato u orden de compra, en el plazo de (15) quince días hábiles, de acuerdo al artículo 132 del Decreto Ejecutivo 439 de 2020. El contrato u orden de compra se formalizará con la firma de las partes, se entenderá perfeccionado cuando sean refrendados por la Contraloría General de la República. Los contratos u órdenes de compra surtirán sus efectos transcurridos dos días hábiles después de su publicación en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas “PanamaCompra”...(Ver continuidad en el pliego de cargos adjunto, Capitulo II, punto 10)

Otra garantia 11

1. FIANZA DE CUMPLIMIENTO La fianza de cumplimiento se consignará por una suma equivalente al 50% del valor del contrato y su vigencia corresponderá al periodo de ejecución del contrato principal y al término de la liquidación, más el término de un año, si se trata de bienes muebles para responder por vicios redhibitorios, como mano de obra, material defectuoso o de inferior calidad que el adjudicado o cualquier otro vicio o defecto en el objeto del contrato, salvo los bienes muebles consumibles que no tengan reglamentación especial, cuyo término de cobertura será de seis meses, y por el término de tres años, para responder por defectos de reconstrucción o de construcción de la obra o bien inmueble conforme a los artículos 123 y 129 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, que regula la Contratación Pública, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Otra garantia 12

12. LUGAR Y PLAZO PARA LA ENTREGA DE LA OBRA 12.1. Lugar: Aeródromo Manuel Niño de Changuinola, Provincia de Bocas del Toro 12.2. Plazo: Ciento Veinte (120) días calendarios de ejecución contados a partir de la orden de proceder, para realizar los servicios detallados en este pliego de cargos.

Otra garantia 13

1. FIANZA DE PAGO ANTICIPADO El Contratista deberá constituir la Fianza de Pago Anticipado y presentarla a la Autoridad Aeronáutica Civil antes o a la firma del contrato. El Contratista se compromete a constituir una fianza de pago anticipado a favor de la Autoridad Aeronáutica Civil y de la Contraloría General de la República, que representa el cien por ciento (100%) del valor total que le fue adelantado para iniciar el proyecto correspondiente al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato. El Contratista se compromete a mantener vigente la fianza de pago anticipado hasta concluir con los trabajos y una vez estos hayan sido aceptados a conformidad por la Autoridad Aeronáutica Civil, se mantendrá vigente por un término adicional de treinta (30) días calendario. En todo momento, el contratista estará obligado a brindar información debidamente respaldada a la entidad contratante. (Ver continuidad en el pliego de cargos adjunto, Capitulo II, punto 13)

Otra garantia 14

14. FORMA DE PAGO Los pagos al contratista se realizarán de forma parcial (cuentas mensuales según avance de obra) en virtud del cumplimiento de las diferentes etapas del contrato, de acuerdo con los artículos 109 y 110 del Texto Único de la Ley 22 de 2006. Previo a la presentación de la cuenta total o parcial, el contratista deberá subsanar cualquier defecto u otros detalles que puedan surgir en el transcurso de presentación y cancelación de la cuenta. La Entidad Licitante se compromete a efectuar el pago dentro de los 60 días hábiles, contados a partir de la presentación y aprobación de la cuenta respectiva, con toda la documentación exigida por las reglamentaciones vigentes. Los estimados de los renglones por suma global serán basados en un desglose que divida tales renglones en sus partes componentes con unidades y cantidades correspondientes a cada actividad. Este desglose será sometido por el Contratista...(Ver continuidad en el pliego de cargos adjunto, Capitulo II, punto 14)

Otra garantia 15

15. ACTA DE ACEPTACIÓN FINAL La terminación de la obra objeto del contrato se recogerá en el acta de aceptación final, después de comprobar que se han cumplido todos los requisitos del contrato.

Otra garantia 16

16. VIGENCIA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO El contrato tendrá una vigencia total de trescientos (300) días calendarios, que incluye ciento veinte (120) días calendarios para la ejecución del proyecto, más ciento ochenta (180) días calendarios correspondientes al período de liquidación del contrato, contados a partir de la notificación del contrato u orden de compra o de la publicación de la orden de proceder a través del portal electrónico “PanamaCompra”, salvo que el contrato o la orden de proceder señale una fecha específica para el inicio de la ejecución de la obra. El contrato se extenderá hasta la fecha de terminación o vencimiento del mismo, incluida sus prórrogas, y se considerará vigente hasta la fecha establecida para la liquidación, aunque haya expirado el plazo o término de ejecución pactado, conforme al artículo 106 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020.

Otra garantia 17

17. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Las cláusulas pactadas dentro del contrato podrán ser modificadas a través de Adendas, de conformidad con el Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020, las cuales estarán sujetas al refrendo de la Contraloría General de la República.

Otra garantia 18

18. ÓRDENES DE CAMBIO EN EL CONTRATO O AJUSTES A UNA ORDEN DE COMPRA Se podrá incluir, a criterio de la entidad licitante, en el respectivo modelo de contrato, el procedimiento para modificar, disminuir, aumentar, suspender temporalmente, cancelar o extender el alcance de la ejecución de la obra objeto del contrato. En caso de que estas órdenes representen nuevos costos, deberán documentarse como adendas al contrato o ajustes a la orden de compra.

Otra garantia 19

19. SUBCONTRATISTAS Salvo que el contrato disponga lo contrario, o que de su naturaleza y condiciones se deduzca que la obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, este podrá concertar con terceros la realización de determinadas fases de la obra. El contratista únicamente podrá subcontratar previa aprobación de la entidad licitante, salvo prohibición expresa contenida en el pliego de cargos. Para ser subcontratista se requiere estar inscrito en el Registro de Proponentes y no estar inhabilitado para contratar con el Estado, al momento de la subcontratación. El contratista adjudicatario del acto público responderá ante la entidad contratante, por las acciones u omisiones de su subcontratista. Será responsabilidad del contratista principal o adjudicatario, tomar las medidas y solicitar las garantías que considere necesarias para que los subcontratistas cumplan con las exigencias del subcontrato. (Ver continuidad en el pliego de cargos adjunto, Capitulo II, punto 19)

Otra garantia 20

1. CESIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA Y CESIÓN DE CREDITOS El contratista podrá ceder los derechos que nazcan del contrato u orden de compra, previo cumplimiento de los requisitos, autorizaciones y/o formalidades respectivas establecidas por la Ley, el reglamento, el contrato, o por las condiciones consignadas en el pliego de cargos que haya servido de base al procedimiento de selección de contratista. Sin embargo, en todos los casos, será preciso que el cesionario reúna las condiciones y preste la garantía exigida al contratista, y que el/la [Entidad licitante] y el garante consientan en la cesión, haciéndolo constar así en el expediente respectivo. De acuerdo al artículo 96 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenador por la Ley 153 de 2020, el cesionario deberá contar con la capacidad técnica y financiera para proseguir o dar inicio a la ejecución del contrato o de la orden de compra...(Ver continuidad en el pliego de cargos adjunto, Capitulo II, punto 20)

Otra garantia 21

MULTAS POR RETRASO EN LA ENTREGA Se impondrá multa de cuatro por ciento (4%) dividido entre treinta (30), por cada día calendario de atraso del valor equivalente a la parte del contrato dejada de entregar o ejecutar por el contratista.

Otra garantia 22

TERMINACIÓN UNILATERAL Sin perjuicio del procedimiento de resolución administrativa del contrato u orden de compra, la entidad contratante, en acto administrativo debidamente motivado, podrá disponer la terminación anticipada, cuando circunstancias de interés público debidamente comprobadas lo requieran, en cuyo caso el contratista deberá ser indemnizado por razón de los perjuicios causados con motivo de la terminación unilateral por la entidad contratante.

Otra garantia 23

23. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO Como causales de resolución administrativa del Contrato, además de las establecidas en el artículo 136 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, que regula la Contratación Pública, ordenado por la Ley 153 de 2020, se adicionan las siguientes: 1. Terminación de Contrato por mutuo acuerdo de las partes contratantes, en este caso se establecerá la fecha de terminación del Contrato, así como los términos necesarios para hacer efectiva tal terminación.

Otra garantia 24

24. PROTECCIÓN DEL AMBIENTE / Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES El Contratista se obliga a desempeñar y ejecutar a cabalidad la obra, cumpliendo con los planes y compromisos adquiridos con la Entidad Contratante, fundamentados en las leyes, decretos y normas de la República de Panamá, así como los acuerdos o convenios de cooperación, asistencia o ayuda internacional de los cuales el Estado sea parte en materia de protección al medio ambiente en general, cultura ambiental, recursos hídricos, áreas protegidas y biodiversidad, cambio climático, protección forestal, mecanismos sustentables de agua, energía y la no contaminación ambiental y la protección de costas y mares.

Otra garantia 25

1. POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL La póliza de responsabilidad civil será por un monto de CIENTO CINCUENTA MIL BALBOAS CON CERO CENTAVOS (B/. 150,000.00) para cubrir daños causados a terceras personas (incluyendo lesiones corporales y daños a la propiedad ajena) y a todos sus bienes en la ejecución del proyecto. Ejecutoriada la adjudicación, el proponente favorecido deberá constituir la Póliza de Responsabilidad Civil presentada a la Autoridad Aeronáutica Civil en un término no mayor a quince (15) días hábiles. Será un requisito que se considere a la Autoridad Aeronáutica Civil sus empleados y bienes como un tercero.

Otra garantia 26

26. GARANTÍA El contratista está obligado a responder por los defectos de construcción de la obra, por un período de tres (3) años. Tal como lo dispone el artículo 86 del Texto Único de la Ley 22 de junio de 2006, ordenado por la Ley 153 de 8 de mayo de 2020.

Correo electrónico

aatencio@aeronautica.gob.pa

Cargo

Abogado de Compras

Nombre

Angel Atencio

Título

REPARACIONES AL AERÓDROMO MANUEL NIÑO DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO

Dependencia

Autoridad Aeronautica Civil Sede

Forma de pago

Crédito

Tipo de proceso

Licitacion pública

Ver condiciones

https://www.panamacompra.gob.pa/Documentos/Condiciones%20Generales%20-%20Ley%2022.pdf

Término de pago

60 Días hábiles

Número de Proceso

2026-2-38-01-01-LP-000054

Días para subsanar

2 días hábiles

Término de entrega

120 Días calendario

Partida Presupuestaria

123820272.503.501

Validez de la propuesta

120 Día(s) hábile(s)

Principios de sostenibilidad

https://www.panamacompra.gob.pa/Documentos/PRINCIPIOS%20DE%20%20SOSTENIBILIDAD%20PARA%20PROVEEDORES%20DEL%20ESTADO%20-%20DGCP%20%20Final.pdf

Causales de la resolución administrativa del contrato

Además de las dispuestas en el artículo 136 del Texto Único de la Ley 22 del 2006 ordenado por la Ley 153 de 2020, se tendrán las siguientes: 1. Terminación de Contrato por mutuo acuerdo de las partes contratantes, en este caso se establecerá la fecha de terminación del Contrato, así como los términos necesarios para hacer efectiva tal terminación.

📑 Adendas

sin datos en el portal

📑 Fianzas

Fianza	Monto	Vigencia	Tipo
El Contratista se compromete a constituir una fianza de pago anticipado a favor de la Autoridad Aeronáutica Civil y de la Contraloría General de la República, que representa el cien por ciento (100%) del valor total que le fue adelantado para iniciar el proyecto correspondiente al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato. El Contratista se compromete a mantener vigente la fianza de pago anticipado hasta concluir con los trabajos y una vez estos hayan sido aceptados a conformidad.	{"monto":20,"modo":2}	{"dias":330,"modo":1}	1

📑 Fianza de Propuesta

sin datos en el portal

📑 Condiciones especiales

Lista	Grupo	Subsanable	Texto
documentosPropuesta	2	subsanable	Certificado de existencia del Proponente. De tratarse de una persona natural, deberá acreditarse mediante la presentación de copia cotejada, copia simple o copia digital de la cédula de identidad personal o del pasaporte cuando se trate de personas naturales extranjeras. Cuando se trata de una persona jurídica, acreditarse mediante la presentación de copia cotejada, copia simple o copia digital de la Certificación del Registro Público, de encontrarse registrada en Panamá, o de la autoridad competente del país de constitución, cuando se trata de persona jurídica extranjera no registrada en Panamá (Esta certificación deberá haber sido expedida dentro de un (1) año inmediatamente anterior a su presentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 637 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 4 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020); Igualmente, en el caso de personas jurídicas, deberá adjuntarse copia cotejada, copia simple o copia digital de la cédula de identidad personal o del pasaporte del representante legal. Cuando se trate de un consorcio o de unión temporal debe adjuntarse el acuerdo de consorcio notariado en el que se establecerán las condiciones básicas que regirán sus relaciones y la persona que lo representará, quien deberá ser una de aquellas que conforman el consorcio o asociación accidental; De igual forma, se deberá aportar copia cotejada, copia simple o copia digital de la cédula de identidad personal o del pasaporte de la persona natural que funja como representante legal del consorcio o asociación accidental. Todos los integrantes del consorcio o asociación accidental deberán estar inscritos en el Registro de Proponentes, antes de la celebración del acto público; de igual forma, el consorcio o asociación accidental deberá inscribirse por conducto de su empresa líder antes de la celebración del acto público. Observación: Para todos los efectos legales, se entiende por proponente cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que participa y presente una oferta en un acto de selección de contratista.
documentosPropuesta	2	subsanable	Poder de representación en el acto público de selección de contratista. En caso que la propuesta sea suscrita por persona distinta al representante legal del proponente, su representante deberá acreditar mediante original, copia cotejada, copia simple o copia digital, que cuenta con poder especial, cuya firma debe estar autenticada por Notario Público o con poder general debidamente inscrito en el Registro Público de Panamá, con las facultades expresas para actuar como representante en el acto de selección de contratista.
documentosPropuesta	2	subsanable	Paz y Salvo de Renta. Todo proponente que sea contribuyente en Panamá deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con el Tesoro Nacional, a través de la impresión de la certificación digital emitida por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. Ante situaciones no imputables al proponente que le impidan la obtención de la referida certificación digital, la Dirección General de Ingresos podrá emitir dicho paz y salvo en medio impreso. Los proponentes extranjeros que no sean contribuyentes en Panamá deberán presentar una declaración jurada ante Notario, en la que harán constar que no son contribuyentes. No obstante, antes de la firma del contrato deberán inscribirse en la Dirección General de Ingresos, para obtener su Número Tributario (NT) y su respectivo paz y salvo con el Tesoro Nacional.
documentosPropuesta	2	subsanable	Paz y Salvo del Pago de Cuota Obrero Patronal a la Caja de Seguro Social. Todo proponente deberá acreditar que se encuentra paz y salvo con la Caja de Seguro Social en el pago de la cuota obrero patronal, a través de original, copia simple o digital del paz y salvo emitido por la Dirección General de Ingresos de la Caja de Seguro Social o en su defecto, mediante original, copia cotejada o copia digital de la certificación de no cotizante al régimen de seguridad social, emitida por dicha entidad de seguridad social.
documentosPropuesta	2	subsanable	Declaración Jurada de Medidas de Retorsión. Todo proponente, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 48 del 26 de octubre del 2016, a través de la declaración jurada de las medidas de retorsión, cuya firma debe estar autenticada por Notario Público, la cual se presentará en original, copia simple o copia digital.
documentosPropuesta	2	subsanable	Idoneidad de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. Los proponentes, sean personas naturales o jurídicas, que participen en actos de selección de contratista, que incluyan actividades de ingeniería y/o arquitectura, deberán presentar la Certificación expedida por la JTIA. En el caso de consorcios, los mismos deberán cumplir con lo establecido en la Resolución JTIA No.063 de 18 de noviembre de 2020.
documentosPropuesta	2	subsanable	Aviso de Operaciones. Todo proponente interesado en participar en un procedimiento de selección de contratista, deberá acreditar que tiene autorización para ejercer dicha actividad comercial, ya sea a través del aviso de operaciones o cualquier otro medio de prueba idóneo, cuyas actividades declaradas en el mismo, deben guardar relación con el objeto contractual. La documentación que acredite este requisito, podrá acreditarse mediante copia cotejada, copia simple o copia digital. Los miembros del consorcio que sean empresas extranjeras deberán aportar el documento similar que acredite que las mismas están autorizadas a operar comercialmente en el país en el que se encuentre registrada.
documentosPropuesta	2	subsanable	Paz y Salvo del Ministerio de Ambiente: Los proponentes que participen en actos de selección de contratista de obras o actividades de Ingeniería y Arquitectura, deberán acreditar que se encuentran paz y salvo con el Ministerio de Ambiente, mediante la presentación de original o copia del Paz y Salvo emitido por el Ministerio de Ambiente.
documentosPropuesta	2	subsanable	Carta de Compromiso Verde / Protección del Ambiente y uso sostenible de los Recursos Naturales: Los proponentes que participen en actos de selección de contratista de obras o actividades de Ingeniería y Arquitectura, deberán presentar junto con su oferta, una Carta de Compromiso Verde firmada por el representante legal o persona con poder de representación, en la que se compromete a desempeñar y ejecutar a cabalidad la obra, cumpliendo con las leyes, decretos y normas de la República de Panamá, así como los acuerdos o convenios de cooperación, asistencia o ayuda internacional de los cuales el Estado sea parte en materia de protección al medio ambiente en general, cultura ambiental, recursos hídricos, áreas protegidas y biodiversidad, cambio climático, protección forestal, mecanismos sustentables de agua, energía y la no contaminación ambiental y la protección de costas y mares. (Esta carta deberá ajustarse al modelo incluido en el Capítulo IV “Modelos, Formularios e Instructivos”). NOTA: La Carta de Compromiso Verde para Proveedores del Estado deberá ser suscrito y presentado por cada proponente. En caso de consorcios, este documento deberá ser suscrito y presentado tanto por el consorcio, a través de la persona designada para representarlo, así como por cada una de las empresas que lo conforman, de manera individual.
documentosPropuesta	2	subsanable	Carta de Adhesión a Principios de Sostenibilidad: Todos los proponentes deberán presentar la Carta de Adhesión a los Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado, suscrita por el representante legal del proponente o persona delegada, en atención a lo establecido en artículo 40 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020 y el artículo52 del Decreto Ejecutivo No. 439 de 2020. Estos Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado, tienen como propósito describir aquellas normas fundamentales en las relaciones comerciales que el Estado panameño espera mantener con sus proveedores. NOTA: Carta de Adhesión a Principios de Sostenibilidad para Proveedores del Estado deberá ser suscrito y presentado por cada proponente. En caso de consorcios, este documento deberá ser suscrito y presentado tanto por el consorcio, a través de la persona designada para representarlo, así como por cada una de las empresas que lo conforman, de manera individual.
documentosPropuesta	2	subsanable	Pacto de Integridad: Todos los proponentes deberán presentar conjuntamente con su propuesta el Pacto de Integridad suscrito por el representante legal del proponente o persona delegada, en atención a lo establecido en los artículos 15 y 39 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020. Este Pacto de Integridad se fundamentará en los principios de transparencia y anticorrupción y deberá establecer que ninguna de las partes pagará, ofrecerá, exigirá ni aceptará sobornos ni actuará en colusión con otros competidores para obtener la adjudicación del contrato y se hará extensivo durante su ejecución. Los contratistas incluirán el pacto de integridad en los contratos que celebren con subcontratistas para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la contratación pública. NOTA: El Pacto de Integridad deberá ser suscrito y presentado por cada proponente. En caso de consorcios, este documento deberá ser suscrito y presentado tanto por el consorcio, a través de la persona designada para representarlo, así como por cada una de las empresas que lo conforman, de manera individual.
otrosDocumentos	3	subsanable	Desglose de Precio. Forma de cumplimiento: todos los proponentes deberán presentar el Formulario I debidamente completado, adjunto en el capítulo IV de este pliego de cargos. Este documento deberá ser firmado por el proponente (si es persona natural) o por el Representante Legal o Apoderado (si es persona Jurídica o Consorcio o Asociación Accidental), cumpliendo con el contenido en este pliego de cargos. De igual forma, debe ser firmado y sellado por el idóneo profesional responsable. La suma total de todos los renglones o fases debe ser igual al precio total de la oferta. El proponente deberá omitir en la oferta propuesta el impuesto del ITBMS tal cual lo establece el artículo 12 de la Ley No. 89 del 1 de diciembre 2010.
otrosDocumentos	3	subsanable	Certificación o Referencia Bancaria. El contratista deberá presentar certificación expedida por entidades bancarias en la que se hace constar el capital manejado. Debe indicar el tipo de cuenta, las cuales pueden ser cuenta de ahorro o cuenta corriente. El monto mínimo debe ser de cinco (5) cifras medias. El Contratista podrá presentar varias cartas de referencia bancarias de diferentes bancos, que sumados den el total solicitado para la respectiva evaluación. Esta carta debe ser emitida en papel membrete de la institución crediticia que la expide, con los datos de la entidad bancaria para comprobación de la información. Se comprende que la redacción de este documento variará de acuerdo con la entidad bancaria que la expide, pero deberá contener como mínimo la información arriba indicada.
otrosDocumentos	3	subsanable	Referencia Comercial. El contratista debe presentar certificación o referencia comercial: Deberá presentar mínimo una (1) carta comercial expedida por casas comerciales y proveedores dedicadas al suministro de materiales, herramientas y equipos de construcción. Donde se hace constar la experiencia crediticia y comercial del participante con determinadas firmas de los proveedores de bienes y servicios para la ejecución de proyectos similares a los de esta licitación. Se debe constar la disponibilidad vigente de crédito en dicha casa comerciales y/o proveedores. El monto por utilizarse para la evaluación será de cinco (5) cifras medias. La misma debe contener fecha de comienzo de la relación comercial, indicando mes y año.
otrosDocumentos	3	subsanable	Experiencia Técnica de la Empresa. El proponente debe contar con una experiencia mínima comprobada en los últimos 5 años en ejecución de proyectos de obra similares a los de este contrato (diseño y construcción). En este sentido y para tales efectos, debe presentar dos (2) certificaciones o actas de aceptación final, donde se indique que la empresa ha realizado, en los últimos cinco (5) años, por lo menos dos (2) proyectos con trabajos con características similares a los de esta licitación, por un monto total no menor de sesenta mil balboas (B/. 60,000.00) cada uno. La certificación debe incluir número de teléfono o correo electrónico y contacto para verificación. En el caso que el proponente presente certificaciones, éstas deberán hacer referencia al presente acto público (nombre y número) y deberán ser expedidas y firmadas por la persona, empresa o institución responsable de la contratación. Todas las actas o certificaciones deberán indicar el valor real de la obra realizada, las características de esta, sus actividades constructivas y el periodo de ejecución. NOTA: Entiéndase también que firmantes o personas que formen parte de la empresa proponente, no podrán certificar trabajos realizados.
otrosDocumentos	3	subsanable	Declaración Jurada de Equipo y Personal Forma de cumplimiento: el proponente deberá presentar declaración jurada cuya firma debe estar autenticada por Notario Público. En la que se haga constar que la empresa cuenta con todo el personal idóneo, equipos y herramientas necesarios para la ejecución del proyecto. En la misma debe detallar nombre, cédula y número de idoneidad de los profesionales propuestos. Así como el cargo y perfil designado por la Empresa Proponente para la ejecución del proyecto.
otrosDocumentos	3	subsanable	Personal a cargo de la obra. Forma de cumplimiento: El proponente deberá designar a un Ingeniero Civil (Residente de obra del proyecto) el cual será el responsable de la supervisión y ejecución del proyecto en general por parte de la empresa contratista. El mismo debe contar con experiencia mínima de cinco (5) años, en dos (2) o más proyectos de obras similares a los de este contrato, por un monto individual no menor a sesenta mil balboas con 00/100 (B/. 60,000.00) cada una. Se debe aportar hoja de vida actualizada, detallando los proyectos ejecutados, indicando los montos de estos. Esta hoja de vida debe estar firmada por el proponente (si es persona natural) o por el Representante Legal o Apoderado (si es persona Jurídica o Consorcio o Asociación Accidental). También se debe aportar certificación vigente y carnet vigente del idóneo profesional emitidos por la junta técnica de ingeniería y arquitectura. A su vez, se deberá aportar el certificado de Profesional Idóneo Responsable de Obra (PIRO). Ingeniero Eléctrico o Electromecánico, el mismo tendrá como objetivo supervisar y llevar a cabo los trabajos de instalaciones eléctricas y sistemas de aire acondicionado. El mismo debe contar con experiencia mínima de cinco (5) años, en dos (2) o más proyectos de obras similares a los de este contrato, por un monto individual no menor a sesenta mil balboas con 00/100 (B/. 60,000.00) cada una. Se debe aportar hoja de vida actualizada, detallando los proyectos ejecutados, indicando los montos de estos. Esta hoja de vida debe estar firmada por el proponente (si es persona natural) o por el Representante Legal o Apoderado (si es persona Jurídica o Consorcio o Asociación Accidental). También debe aportar certificación vigente y carnet vigente de idóneo profesional emitidos por la junta técnica de ingeniería y arquitectura. Capataz de obra. El proponente deberá designar a un Capataz de obra, el mismo debe contar con experiencia mínima de (7) años en dos (2) en obras de construcción similares a las del presente contrato por un monto individual no menor a sesenta mil balboas con 00/100 (B/. 60,000.00) cada una. Se debe aportar hoja de vida actualizada. Esta hoja de vida debe estar firmado por el proponente (si es persona natural) o por el Representante Legal o Apoderado (si es persona Jurídica o Consorcio o Asociación Accidental).
otrosDocumentos	3	subsanable	Cronograma de ejecución: Forma de cumplimiento: El proponente deberá presentar un cronograma que incluya todas las actividades solicitadas en el presente pliego de cargos en Microsoft Project o software equivalente que permita presentar el desglose y secuencia de actividades, predecesoras, costos, duración, diagrama de Gantt y ruta crítica, firmado por el proponente (si es persona natural) o por el Representante Legal o Apoderado (si es persona Jurídica o Consorcio o Asociación Accidental). Sellado y firmado también por un profesional idóneo del equipo de trabajo de la Empresa Proponente: Arquitecto, o Ingeniero Civil. El cronograma deberá contener: 1. Desglose de actividades. 2. Secuencia de actividades. (Vinculadas mostrando las predecesoras) 3. Costo de actividades. 4. Duración de las actividades. 5. Diagrama de Gantt mostrando ruta crítica. Nota: Las actividades y los costos deben corresponder con el desglose de costos de la propuesta.

📑 Documentos del proceso

sin datos en el portal

📑 Convocatorias anteriores

Fecha	Documento	Acción	Vista del portal
10-09-2026 - 09:40 AM	Convocatoria #1	Ver convocatoria	procesoVistaPliego

📑 Observaciones al informe

sin datos en el portal

📑 Documentos del acto público

sin datos en el portal

📑 Items de la licitación pública

Renglón	Código (UNSPSC)	Clasificación	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	ITBMS	Precio de referencia	Partida
1	72102802	Restauración de edificios, mojones o monumentos	REPARACIONES AL AERÓDROMO MANUEL NIÑO DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO	1	Unidad	90000	0	90000

📑 Archivos de la licitación pública

Tipo	Descripción	Archivo	Formato	Fecha	URL
Otros documentos	SDI y Nota de Publicación	SDI 476.pdf	pdf	26-10-2026 - 02:50 PM	https://apisv3.panamacompra.gob.pa/procesos-contratacion-archivos/v2/download-file-52889970-76D1-F111-80EB-0017A477FC64-ZA-101-1AZ-13191353-ZA-101-1AZ-13191353
Otros documentos	Nota de Resultados del SDI	Nota de Resultados 476.pdf	pdf	26-10-2026 - 02:54 PM	https://apisv3.panamacompra.gob.pa/procesos-contratacion-archivos/v2/download-file-D7A0EA09-77D1-F111-80EB-0017A477FC64-ZA-101-1AZ-13191637-ZA-101-1AZ-13191637
Otros documentos	Informe de Sustentación de Precios	INFORME FIRMADO DE SUSTENTACION DE ESTIMADO DE PRECIO - Changuinola 476.pdf	pdf	26-10-2026 - 02:55 PM	https://apisv3.panamacompra.gob.pa/procesos-contratacion-archivos/v2/download-file-03E58C1E-77D1-F111-80EB-0017A477FC64-ZA-101-1AZ-13191682-ZA-101-1AZ-13191682
Otros documentos	Requisición 476	Requisicion.pdf	pdf	26-10-2026 - 02:56 PM	https://apisv3.panamacompra.gob.pa/procesos-contratacion-archivos/v2/download-file-9558AA43-77D1-F111-80EB-0017A477FC64-ZA-101-1AZ-13191770-ZA-101-1AZ-13191770
Certificación de partida o cuenta	Certificación de Partida	Certificacion partida 476.pdf	pdf	26-10-2026 - 02:56 PM	https://apisv3.panamacompra.gob.pa/procesos-contratacion-archivos/v2/download-file-4489595D-77D1-F111-80EB-0017A477FC64-ZA-101-1AZ-13191810-ZA-101-1AZ-13191810
Pliego de Cargos	pliego de cargos	Pliego Changuinola PDF.pdf	pdf	26-10-2026 - 02:57 PM	https://apisv3.panamacompra.gob.pa/procesos-contratacion-archivos/v2/download-file-B8637C7D-77D1-F111-80EB-0017A477FC64-ZA-101-1AZ-13191877-ZA-101-1AZ-13191877

Qué se está comprando

REPARACIONES AL AERÓDROMO MANUEL NIÑO DE CHANGUINOLA, PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO: Restauración de edificios, mojones o monumentos

Los requisitos completos, especificaciones y condiciones están en el pliego (botón arriba).

📅 Publicada: 26 oct 2026

🎯 Posicionador de precio — ¿a cuánto vas a ofertar?

PRO

La herramienta para cada oferta: valida tu precio contra lo que realmente se adjudicó en este rubro.

🔒 Valida tu precio contra 4 contratos reales de este rubro antes de ofertarCrear cuenta gratis →

🏛 Proceso y cronograma

🗓 Publicación26 oct 2026
Plazo extendido +48d → 11 nov 2026✓28 oct 2026
Monto actualizado✓28 oct 2026
🗓 Cierre de ofertas11 nov 2026

Modalidad: Licitacion pública
Etapa: Vigente
Ubicación: Bocas del Toro

🔔 No te pierdas ninguna licitación como estaRecibe las nuevas licitaciones de Restauración de edificios, mojones o monumentos en Panamá en tu correo — gratis.

Crear alerta gratis →

🥊 Quién suele ganar aquí

Crear cuenta gratis →

🎯 El comprador

Autoridad Aeronáutica Civil

Ver la ficha del comprador →